戻る

平成１４年６月１０日判決言渡　同日原本交付　裁判所書記官
平成１０年（ワ）第１１６号　損害賠償等請求事件（甲事件）
平成１０年（ワ）第１１５号　請負代金請求事件（乙事件）
口頭弁論終結の日　平成１３年１２月１２日
判　　　　　　　　　決
主　　　　　　　　　文
１　甲事件被告は甲事件原告に対し，金６７４７万８０００円及びうち１７７８万
円については平成５年４月３０日から，うち４９６９万８０００円については平成
６年８月４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　甲事件原告と甲事件被告との間において，別紙物件目録記載の物件につき，甲
事件被告に平成６年３月３１日付け譲渡担保権設定契約に基づく譲渡担保権がない
ことを確認する。
３　乙事件原告の請求を棄却する。
４　訴訟費用は甲事件被告・乙事件原告の負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　請求
（甲事件）
　主文第１項，第２項と同旨
（乙事件）
　乙事件被告は，乙事件原告に対し，１億６５２１万０１４１円及びうち３０００
万円については平成７年５月１日から，うち３０００万円については平成８年５月
１日から，うち３０００万円については平成９年５月１日から，うち３０００万円
については平成１０年５月１日から，うち２３３４万円については平成１１年５月
１日から，各支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，甲事件被告・乙事件原告（以下「被告」という。）が甲事件原告・乙
事件被告（以下「原告」という。）の設置管理するスキー場に設置した人工降雪機
等の工事に関する事件である。乙事件は，被告が原告に対し，同人工降雪機設置工
事に係る請負契約に基づき請負代金を請求するもので，原告は，同請負契約は，理
事長等が理事会の承認を得ないで行ったもので，効果が帰属しないと主張する。甲
事件は，同請負契約に関し，同理事長等が現実に被告に支出した金員相当額につい
て，原告の理事長及び事務局長並びに被告の共同不法行為によるものであるから，
同額の損害を被ったとして損害賠償を請求し，選択的に契約が無効であるから，支
払済み相当額の不当利得があるとして不当利得返還請求をするとともに，同請負代
金を被担保債権として，同スキー場に設置されたリフト等の施設に設定された譲渡
担保契約が，理事会の承認を得ていないので原告に効果が及んでいないとして，譲
渡担保権の存在しないことの確認を求める事案である。
　　甲事件については，原告の理事長及び事務局長であった者も被告と共同不法行
為であるとして被告となっていたが，同人らと原告との間において，口頭弁論終結
後の平成１３年１２月１９日訴訟上の和解が成立して終了している。
２　争いのない事実等（証拠により認定した事実については，適宜証拠を示す。）
（１）　当事者
①　原告は，Ｈ町から委託を受けて公共施設等の管理運営事業を行うとともにＨ
町の観光物産の宣伝紹介，スポーツ，レクリエーション施設の建設運営等町民の福
祉を増進する事業を積極的に行い，もって町勢の発展及び町民生活の向上に寄与す
ることを目的とする財団法人である（甲４の１）。
②　甲事件の被告であったＡは，昭和３９年７月１日にＨ町役場に就職し，平成
２年３月１２日から同７年３月３１日まで原告の理事長の職にあった者である。
③　甲事件の被告であったＢは，昭和５０年１０月１日にＨ町役場に就職し，昭
和５９年４月１日から原告の職員となり，昭和６１年４月１日から平成３年９月３
０日までは原告の事務局管理係長，同年１０月１日から同５年４月３０日までは同
事務局次長，同年５月１日から同７年３月３１日までは同事務局長の職にあった者
である。
④　被告は，各種産業用及び一般用機械機器装置の製造，据付，販売及び修理等
を目的とする株式会社である。
（２）　原告の理事長及び事務局長の権限
①　原告の「寄附行為」（甲４の１）によれば，役員として理事長，副理事長，
常務理事，理事及び監事が置かれ（１４条），理事長には原告を代表し，業務を統
括する権限が，理事には理事会を構成し業務の執行を決定する権限が与えられてい
る（１７条）。理事会は，寄附行為に別に定めるものの他，原告の運営に関する重
要事項を議決するとされ（２１条），理事会の議事は，別に定める場合を除き，出
席理事（理事会は理事の過半数の出席が必要である。）の過半数で決し，可否同数
のときは議長の決するところによることとされている（２４条）。また，寄附行為
の施行について必要な事項は，理事会の議決を経て理事長が別に定めるとされ（３
０条），「財団法人Ｈ町開発公社財務規程」（甲４の２）が定められている。
　このように，理事会の議決事項については，理事会の議決がない限り，理事長に
はこれに係る行為をなす権限がない。なお，原告の決裁規程には，理事長が最終的
意思決定をするべき事項（決裁事項）は，予算及び決算に関する事項，公共及び公
用施設の建設・処分・管理及び貸借に関する事項，契約に関する事項，２００万円
以上の支出命令他７事項とされている。
②　原告の事務局処理規程においては，事務局には管理係が置かれ，同係の事務
分掌は，収入・支出及び出納に関すること，施設の建設・取得・貸付・譲渡及び処
分に関すること，契約に関すること他９事務とされている。また，事務局長には，
上司の命を受けて事務局の庶務を管理し所属職員を指揮監督する職務権限が，係長
には，上司の命を受けて係の事務を掌理する職務権限がそれぞれ与えられている。
③　原告の財務規程（甲４の２）によれば，経理は財政状態及び経営成績を明ら
かにするために，発生の事実に基づき正規の簿記の原則に従って経理しなければな
らない旨（２条），理事長は毎年度事業開始前に予算を調整し，理事会の議決を経
なければならない旨（５条），予算に定められた各款項の金額は相互に流用できな
い旨（６条。なお，各目の金額は理事長が流用することができる。），収入は，事
務局長が調定し，伝票に基づいて収納する旨（１０条），支出は事務局長が予算を
照査し伝票に基づいて支払う旨（１１条），当該規程に定めるもののほか，財務に
ついて必要な事項はＨ町財務規則の例による旨（１７条）それぞれ定められてい
る。
④　Ｈ町財務規則（甲４の３）やＨ町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取
得又は処分に関する条例（甲４の４）２条では，地方自治法９６条１項５号の規定
により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格３０００万円以上の工
事又は製造の請負とするとされていたが，平成５年３月１９日からは５０００万円
に変更された。
（３）　各種契約及び覚書の締結
①　被告は，原告代表者との間で，平成２年８月１０日頃，Ｈ国際スキー場の人
工降雪設備工事を，請負代金７億３９５４万円（本体７億１８００万円，消費税２
１５４万円）で請け負う旨の契約を締結した。代金の支払条件は，うち５億５６２
０万円（本体５億４０００万円，消費税１６２０万円）については，仕事完成引渡
時であり，その余の１億８３３４万円（本体１億７８００万円，消費税５３４万
円）については，平成４年度実施予定の第２期計画工事の支払条件に準じて支払う
ものとし，同金額について平成３年６月１日を起算日とし，当該支払いまでの間，
平成３年４月１日時点の長期プライムレートで１０年償還の金利相当分を１５年償
還に割り戻した利率により算出した金利を支払う。
②　被告は，①の工事を完成させ，平成２年１２月２６日引き渡した。
③　原告は，被告に対し，平成３年２月１日，代金のうち５億９７４０万円を支
払った。
④　原告は，被告に対し，平成５年４月３０日，覚書に基づき，平成３年６月１
日から同５年３月３１日までの利息分として金１７７８万円を支払った。
⑤　Ｂは，被告との間で，理事会の議決を得ないで，平成６年３月３１日頃，原
告と被告との間の合意として，次のような内容の覚書を作成した。
ア　増額した工事代金１億８３３４万円及びこれに対する平成５年４月１日か
ら同６年３月３１日までの金利が未払債務であることを確認する。
イ　工事金額を遅くとも平成１０年４月末までに全額弁済するものとし，各ス
キーシーズン毎分割して弁済する。ただし，１回当たり最低弁済額は３０００万円
とする。
ウ　原告は第２期工事の実現に努力する。
エ　平成５年４月１日から同６年３月３１日までの利息は別途精算の上，平成
６年４月２８日に支払う。
オ　増額分につき，平成６年４月１日からの金利については，日本興業銀行適
用の長期プライムレートに０．５％加算したフロート年利率によるものとし，同プ
ライムレートに変更があったときはその適用開始日から新レートに変更する。
⑥　Ｂは，被告との間で，理事会の議決を得ないで，平成６年３月３１日頃，原
告と被告との間の合意として，覚書に関する原告の被告に対する債務を担保するた
め，原告所有の別紙物件目録記載のＨ国際スキー場用リフト一式に，被告の譲渡担
保権を設定する旨の譲渡担保権設定契約書を作成した。
⑦　原告は，被告に対し，平成６年４月２８日，覚書に基づき，平成６年分の元
金４０００万円及び平成５年４月１日から６年３月３１日までの利息分９６９万８
０００円を支払った。
３　請求の概要
（１）　甲事件
　原告は，被告に対し，覚書の契約が無効であることから，第１に不当利得に基づ
き，第２にＡ及びＢとの共同不法行為であるとして，不法行為に基づき，Ａ及びＢ
が原告の計算で被告に支払った６７４７万８０００円及びうち１７７８万円につい
ては平成５年４月３０日から，うち４９６９万８０００円については平成６年８月
４日から，各支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求め
る。
（２）　乙事件
　被告は，原告に対し，請負契約に基づく請負代金残額１億４３３４万円（増額分
１億７８００万円に消費税を加えた１億８３３４万円から既払元金４０００万円を
控除した額）及びこれに対する平成６年４月１日から同１０年３月３１日までの約
定利率による利息２１８７万０１４１円（詳細は別表のとおり）並びに元金のう
ち，弁済期到来後の，３０００万円については平成７年５月１日から，３０００万
円については平成８年５月１日から，３０００万円については平成９年５月１日か
ら，３０００万円については平成１０年５月１日から，２３３４万円については平
成１１年５月１日から各支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金
の支払いを求める。
４　争点及び争点に関する当事者の主張
（１）　原告と被告との間に，第１期工事として，請負代金７億３９５４万円（本
体７億１８００万円，消費税２１５４万円）の請負契約の効果が帰属するといえる
か（甲事件の請求原因，乙事件の請求原因，抗弁，再抗弁）。
（原告の主張）
①　平成２年当時，被告においては，予定価格３０００万円以上の工事契約を締
結する際には，理事会の議決に付さなければならないとされており，理事長の代表
権は，予定価格３０００万円（平成５年３月１９日以降は，５０００万円に変更）
以上の工事の契約締結には理事会の議決を経ないうちは工事請負契約を第三者と締
結できないという意味で制限されていた（理事長の代表権に関する制限：民法５３
条）。
②　Ａ及びＢは，被告との間で，理事会の議決を得ないで，平成２年８月１０日
頃，原告が被告に対し，第１期工事として追加変更後の見積仕様に基づく工事（１
億７８００万円（消費税を除く）の増額で総額７億１８００万円）を行うこと，請
負金額は，７月２５日付け見積書記載の５億４０００万円とし，差額の１億７８０
０万円は，第２期工事の請負契約額に含ませて第２期工事代金として支払う旨の合
意をした。
③　よって，平成２年８月２４日付け覚書及び平成６年３月３１日付け覚書の締
結については被告理事会の議決が必要であったのに，議決されていなかったので，
その効果は原告に帰属しない。
④　被告は，②の契約当時，原告の理事長の代表権について制限があることを知
っていたか，少なくとも知らなかったことについて重過失がある。それを基礎付け
る事実は次のとおりである。
ア　被告は，第１期工事費用として，第１回のプランコンペで８億３５００万円
を見積もり，第２回のプランコンペで５億４０００万円と見積もり，施工業者とな
った直後からＢ及びＡに追加工事を提案しており，追加工事を含む第１期工事費用
額は７億１８００万円と第１回プランコンペの見積額と近似する額となった。
イ　平成２年１１月の４０００万円の工事変更については正規の契約書を作成し
ているのに，１億７８００万円については「覚書」という特殊な手法を取ってい
る。
ウ　第１期工事の工事完成届，工事完成検査願，完成検査，第１期工事引渡及び
第１期工事の代金請求は，すべて工事額５億９７４０万円（消費税含む）のものと
してされた。
エ　１億７８００万円という数字が徹底的に隠蔽する措置が講じられている。
⑤　被告は，原告の理事長が本件契約について原告を代表する権限を有するものと
信じるにつき正当の理由はなかった。これを根拠付ける事実は次のとおりである。
ア　本件覚書の締結が，原告の理事会に一切諮られていないのに，被告との契約
は，平成２年８月２２日付け及び同年１１月８日付け変更契約のみ理事会に付議さ
れた。
イ　工事の引渡・検収も同契約及び変更契約に基づくものとしてされてきた。
ウ　請負代金支払も同契約及び変更契約に基づくもののみされた。
エ　原告が青森県知事に行った事業報告（平成３年６月６日）にも，被告との契
約は，８月２２日及び１１月８日付けしか記載されず，決算報告書でも５億９９６
８万７０００円しか記載されていない。
（被告の主張）
①　被告は，原告との間で，平成２年８月１０日頃，Ｈ国際スキー場の人工降雪設
備工事を，請負代金７億３９５４万円（本体７億１８００万円，消費税２１５４万
円）で請け負う旨の契約を締結した。
②　被告は，本件契約当時，原告の理事長の代表権について制限があることを知ら
なかった（民法５４条）。それを根拠付ける事実としては，一般に公示されない内
部規則のごとき規定が介在する複雑な規則体系により定められた理事長の代表権限
制約条項を知らないこと，被告の担当者がＢから，契約締結には理事会の承認が必
要と聞いたことは事実であるが，単なる手続的な意味か，理事長の代表権に対する
制限としての意味かは知らなかったことが挙げられる。
③　民法１１０条の類推適用の主張
　仮に，原告の理事長の代表権に制限があることについて被告が悪意であるとして
も，被告は，原告の理事が本件契約について原告を代表する権限を有するものと信
じ，かつ，このように信じるにつき正当の理由があるので，民法１１０条の類推適
用により，原告は責任を負うべきである。これを根拠付ける事実は次のとおりであ
る。
ア　請負業者である被告が，お客様である発注者の原告に対し，契約締結権限に
ついて制約があるかどうか，理事会の承認が得られたかどうか確認するのは失礼な
行為であって商売の実際ではあり得ない。
イ　被告は，原告の申入れに応じて契約を締結したもので，理事会の承認を得た
ものと理解していた。
ウ　平成２年１０月９日，Ｂから呼出しを受け，理事長の記名押印のある覚書の
交付を受けたのであり，これにより，契約締結につき理事会の承諾が得られたもの
と信じた。
エ　Ａ及びＢが原告の理事会の承認を得ていないことを知ったのは平成７年８月
に新理事長の山田弘に言明されたときが始めてである。被告は原告に対し，工事代
金と利息の督促をしてきたが，Ｂらが弁済を拒否せず，一部弁済をしたし，譲渡担
保契約を締結した。
（２）　原告は，被告に対して不当利得及び不法行為に基づく責任を追及できるの
か（甲事件の請求原因）。
（原告の主張）
①　原告の被告に対する平成２年８月２４日付け覚書に基づく債務負担及び同６年
３月３１日付け覚書に基づく債務負担は，いずれもＡ及びＢが無権限で行ったもの
である。被告は，工事受注を最優先し，まず受注した上で，原告の理事会の議決が
なくてもＡとＢとの合意のみで契約内容を変更しようとしたものであり，少なくと
も覚書に基づく債務負担につき理事会の議決が得られていないことについて悪意で
あった。このように，覚書に基づく債務負担は，Ａ及びＢの無権代表行為に基づく
ものでその効果は原告に帰属しない。
②　Ａ及びＢは，債務負担の可否について原告の理事会に諮るべき義務があったの
に，これを怠った過失がある。また，Ａ及びＢは，原告が使途を限定された上でＨ
町から貸付を受けた金員から６７４７万８０００円を，無効な債務負担行為に基づ
く弁済に使用したものであり，目的・使途以外に費消したものとして，横領行為に
該当し，そうでないとしても，寄附行為に違反して理事会の議決を経ないまま債務
負担行為を行った上，自ら占有する金員を流用する行為は，原告に対する善管注意
義務に違反する。
③　被告は，覚書２通に基づく債務負担行為について，いずれも原告の理事会によ
る承認がされておらず，Ａ及びＢの無権代表行為としてその効果が原告に帰属しな
いことを知りつつ，同覚書に基づく請求をして金４９６９万８０００円を収受した
のであるから，法律上の原因を欠くことにつき悪意の利得者として，同収受に係る
金員相当額の利得と，利得時からの民法所定の遅延損害金を原告に返還すべき義務
を負っている。また，被告は，本件支払が覚書２通の債務負担行為の履行として行
われたもので，債務負担行為が無権限でされた事実を知っていたものであるから，
その履行行為もＡ及びＢが不正に捻出した原資で行ったことは容易に予測可能であ
る。よって，被告は故意又は少なくとも過失によりＡ及びＢの共同不法行為に加功
している。
（被告の主張）
　否認する。
（３）　原告に損害又は損失はないのか（甲事件の請求原因）。
（原告の主張）
　Ａ及びＢは，原告の計算で，原告がＨ町から債務弁済のための返済資金として目
的を限定して無利息で貸付を受けた２億円の中から，合計６７４７万８０００円を
流用し，被告に支払った。よって，支出したこと自体が損害であり損失である。
（被告の主張）
　被告は，原告に対し，追加工事分を含め，工事を行い引渡を行っているので，そ
の対価として受けた合計６７４７万８０００円は損害とはならない。
（４）　被告が原告に対し，譲渡担保権を有するものと認められるか（甲事件の抗
弁，再抗弁）。
（被告の主張）
①　被告は，原告との間で，平成６年３月３１日，覚書に関する原告の被告に対す
る債務を担保するため，原告所有の別紙物件目録記載のＨ国際スキー場用リフト一
式に，被告の譲渡担保権を設定する旨の譲渡担保権設定契約を締結した。
②　原告の理事長の権限についての制限は，契約については，一定額以上の工事又
は製造の請負についてであって，譲渡担保契約については理事会の承諾は不要であ
る。
（原告の主張）
譲渡担保契約についても，原告の理事会の承認が必要であるところ，これがない
から，原告に効果は帰属しない。
（５）　被告の主張する相殺の主張が認められるか（甲事件の抗弁）。
（被告の主張）
①　覚書の効力が原告に帰属しないとしても，原告は，増加分の目的物の完成引渡
を受けて，現にこれを稼働して収益を得ている。よって，これは不当利得となる。
不当利得の金額は，増加分の工事代金額及びこれに対する経過利息となる。
②　①が認められないとしても，Ａ及びＢが権限なくして覚書記載の契約を締結さ
せ，被告をして工事を施工させたことは，同人らが原告の代表者ないしは担当使用
人として，その故意又は過失により，被告に損害を被らせたのであるから，原告は
その不法行為の責任を負う（民法４４条，７１５条）。
③　被告は，①の不当利得返還請求権又は②の不法行為に基づく損害賠償請求権を
もって，対当額で原告の被告に対する不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害
賠償請求権と相殺する。
（原告の主張）
　否認する。
第３　争点に対する判断（書証については，併合前の乙事件で提出されたものは，
いずれも甲事件においても提出されているので，以下甲事件の証拠番号で示すこと
にする。なお，乙Ａは元被告のＡが提出した書証，乙Ｂは元被告のＢが提出した書
証，乙Ｃは被告が提出した書証である。）
１　争点を検討する前提となる事実経過について，証拠（掲記の証拠の他，乙Ｃ
５，６，原告代表者Ｆ，Ａ本人，Ｂ本人，証人Ｄ，証人Ｅ）及び弁論の全趣旨によ
れば，以下の事実を認めることができる（なお，請負代金額については，断らない
限り消費税を含まないものとする。）。
（１）　被告は，平成２年４月頃人工降雪機の売り込みを全国的に展開し，同年５
月初旬から，原告を訪問して人工降雪機の売り込みを行っていた。他方，原告は，
Ｈ温泉スキー場（以下「本件スキー場」という。）の雪不足等を原因として，人工
降雪機を導入することを計画していた。特に同年２月に冬期国体が青森県で開催さ
れたが，雪不足のため，同大会の実行委員会事務局次長で実質的な責任者であった
Ａは，苦労したことから，人工降雪設備の設置が必要であると考えていた。
（２）　平成２年６月２５日，原告が本件スキー場再開発プロジェクト検討会議を
開催した。当時Ｂは原告の事務局管理係長であり，同検討会議のメンバーであっ
た。この会議において，原告は，人工降雪機の導入に当たり斟酌されるべき基礎条
件の設定を行い，この基礎条件を満たすような設計及び工事費見積を業者に行わせ
るといういわゆるプランコンペ方式を採用することとした。決定した基礎条件とし
ては，対象面積を合計１６万５２５０平方メートル（うち，平成２年度予定の第１
期工事の工事面積は雨池国際コース及びパラダイスコース合計１１万６０００平方
メートル，平成４年度予定の第２期工事の工事面積は，ラビットコース２万６５０
０平方メートル，平成６年度予定の第３期工事の工事面積はファミリーゲレンデ２
万２７５０平方メートル）とすること等であった。
　同年７月３日，原告は，現地説明会を行い，被告他７社の参加業者に対し，前記
基礎条件を内容とする参考資料を配布して，見積プランの提出を求めた（乙Ｃ９の
１ないし３）。
（３）　同年７月１３日，被告他５社から見積プランが提出された（甲５）。同月
１４日，被告が原告（Ｇ常務理事他参加）に対し，提出したプラン（以下「第１回
プラン」という。）の説明を行った（乙Ａ１，乙Ｃ１０）。
　第１回プランは，下部高揚程ポンプ及び中間高揚程ポンプ（各２台）がいずれも
インバータ制御により吐出圧力を一定制御することとされており，見積額は，コン
プレッサーを購入した場合９億２９００万円（うち，第１期工事８億３５００万
円，第２期工事５６００万円，第３期工事３８００万円），コンプレッサーをリー
スで賄う場合７億８９００万円（うち，第１期工事６億９５００万円，第２期工事
５６００万円，第３期工事３８００万円）であった。
（４）　同年７月１８日，原告の平成２年度第３回理事会において，人工降雪設備
工事費として７億円を追加する補正予算が議決された（この予算項目は，「第２款
事業外費用，第１項施設整備費，第１目施設整備費」であった。）。７億円につい
ては，額が大きかったため，すんなりと決まったわけではなかった。
（５）　その後，原告は，第１回のプランコンペでは各社の見積価格が高すぎたた
め，各業者に対し，新たに特記仕様書（乙Ｃ１１。題名は「ＳＭＳ導入見積競争特
記仕様概要」。基礎条件はプランコンペと同様である）を配布し，見積競争とし
て，再度見積書と仕様書の提案を求めた。被告他４社は，同年７月２３日から２５
日にかけて，再見積プランを提出した（甲６の１ないし５）。
　被告は，同月２５日，予算を６億円くらいと認識して，見積額が異なる２種類の
プランを提出した（以下「第２回プラン」という。）。正規の見積書（甲６の１，
乙Ｃ１８の１。なお，この文書の下欄には，７月２５日１７時４０分説明会で提出
したものと手書きで記載されており，第２回プランで一切説明しなかったとする被
告の主張は信用できない。）の見積額は，６億４５００万円（第１期工事５億４０
００万円，第２期工事７０００万円，第３期工事３５００万円）であり，これに添
付された見積仕様書（乙Ｃ１８の２）によれば，下部取水設備工事の取水ポンプ及
び送水ポンプの制御欄に「水位検出による自動発停制御」との記載はあるものの，
下部高揚程ポンプ設備工事のところにインバータ制御設備があるとの記載はなく，
オプション仕様の記載もない。「（御参考）」と書かれた見積書（乙Ｃ２１）の見
積額は，６億９０００万円（第１期工事６億１５００万円，第２期工事４５００万
円，第３期工事３０００万円）であり，これに添付された見積仕様書（乙Ｃ１２）
によれば，下部高揚程ポンプ設備工事及び中間高揚程ポンプ設備工事の各制御欄に
ところに「水位検出による自動発停制御　但し，後年度工事でインバ
ータ制御（吐出圧力一定制御）が追装可能なものとします」とあり，オプション仕
様（本工事から除外してあり，別途見積が必要とされているもの）として，高揚程
ポンプのインバータ制御設備（ポンプの吐出圧力を一定にし，操作性・経済性を高
めるための設備。以下単に「インバータ」ということがある。）が挙げられてい
る。
　Ｂはじめ原告は，被告の第２回プランについて，見積仕様書中のポンプ欄に「自
動」「制御」という字句があったため，第１回プランに含まれていたインバータが
入っているものと誤信していた。
　同年７月２７日，原告の平成２年度第４回理事会で，人工降雪設備工事の施行業
者を被告とする旨議決された。その議事中には，Ｂが，被告のプランの中には自動
制御装置関係も含まれているとの発言があり，全ての条件をクリアしているとして
被告が選定された（甲７）。原告は被告に業者として選定した旨の決定通知を行っ
た。
　同年７月３１日，原告が「Ｈ町国際スキー場ＳＭＳ導入計画書」を作成した（甲
１６）。これは，Ｈ町議会用に作成されたものであり，同計画書末尾のＢが作成し
た「ＳＭＳ導入計画見積競争所見一覧表」の被告欄には，見積額が５億４０００万
円（６億４５００万円），自動制御が「含」，コンプレッサーが電動式で７台（１
２台），エンジン式で７台（１３台），備考欄には，「条件は全て満たしている」
との記載がある。７月末頃，Ｈ町の町議会議員による全員協議会が開催され，原告
からＡ，Ｂ他１名が参加して人工降雪機の問題が議論されたが，議員側からはそれ
ほど高額な金を投入してまで設置する必要はないという話が出た。１週間後にも再
度，全員協議会が開催され，借入後の利息の話が出，かなりの金額になることが議
論されたが，最終的には，承認する方向で議論された。
（６）　被告担当者は，本件スキー場の稼働開始が１２月の予定であり，あと４か
月程しかなかったため，原告担当者と翌日（同年７月２８日）から細部の打ち合わ
せを行った。その打ち合わせの中で，被告担当者が，Ｂに対し，第２回プランに
は，インバータが入っていないため，これを入れるかどうか問い合わせた。被告担
当者の説明では，第２回プランからの増加分は，インバータや貯水池の増設及びそ
の容量の増加等で見積もると１億７８００万円であった。ＢはＡに対し対処方針を
求めたところ，Ａもインバータ等が必要と判断して，Ｂに対し，被告と相談して細
部を煮詰める作業を行うよう指示した（Ａの本人尋問中には，Ｂにインバータを導
入しなければならないか検討するように指示し，その後Ｂに必要であると言われた
後，Ａは指示をしなかったとか，なくてもよいのではないかと言ったとか，導入す
るためにはもう一度理事会を開き直さなければならないのではないかと常務理事他
のスタッフと相談した旨の供述があるが，インバータ制御装置の設置に関する結論
について確認していないと供述するなどあいまいな供述であり，その後の経緯から
して信用できない。また，証人Ｄの証言中には，Ｂから，インバータは
５億４０００万円の見積の中に入っていたのではないかという話を受けた記憶は一
切ないとの証言部分があるが，交渉をすべてＤ一人で行っていたのでないことは同
証人も認めるところであるし，同証人は，第２回プランコンペが価格競争ではない
という証言をしたり，第２回プランコンペで５億４０００万円の見積を出して選定
された経緯があるのに，いくらであるいはどの見積で選定されたかは分からなかっ
たと証言するなどからして，前記証言部分は信用できない。）。
　ＢもＡもインバータの追加を理事会にかけた場合，反対され，事業自体がつぶれ
る可能性があると認識していたため，理事会に諮ること自体するつもりはなかった
（Ｂの認識としては，インバータを導入することは原告にとってプラスになること
はあってもマイナスになることはないと判断していた。）。そこで，Ｂは，細部の
検討作業中，被告担当者に対し，工事資金を銀行から借り入れるのにＨ町に保証し
てもらうことにしており，予算決議の前提として原案を提示しているので，契約書
が原案と違うのは困るので，町議会対策上契約書としては原案のままとしたい旨の
要望を出した。被告はこれを了承し（乙Ｃ１），担当者のＤが，Ｂに対し，増額分
について覚書の方法で行いたい旨申し入れた。
　同年８月２日，被告のＤとＥが原告を訪問し，Ａに挨拶した後，Ｂと話し合っ
た。その結果，町議会で１期工事５億４０００万円（見積競争の額）で通ってお
り，これを変えることは公には不可という認識で一致し，見積については，町議会
用に５億４０００万円のものと実際施工価格の２種類を作成することとなった（乙
Ｃ１）。
（７）　同年８月１０日，被告のＤ，Ｅらが，増額分の見積ができたため，Ｂと協
議した。その結果，第１期工事として追加変更後の見積仕様に基づく工事を行うこ
と，第１期工事の工事費は見積書どおり７億１８００万円とすること，Ｈ町議会の
承認を得ている本契約（５億４０００万円）の追加変更分（１億７８００万円）に
ついては覚書を締結することが確定した（乙Ｃ２２の１と２，甲８）。ＢはＡに以
上の内容を伝え，Ａも了承した。
　Ｂは被告担当者に対し，合意が得られた仕様，覚書案については理事会の承認が
必要であること（最終の承認まで１週間程度時間が欲しいと言った。），覚書案中
の金利については理事会で異論が出ることが予想されるので，その際には協議させ
てもらいたいと話をした。
　追加変更分合計１億７８００万円は，インバータの追加の他，降雪機の変更，中
間にもポンプを設置することによるポンプ及びポンプ室の増設等によるものであ
り，スノーガンの本数減少による１０００万円減額，ファンの仕様変更等による１
００万円減額，高揚程ポンプの台数追加による４００万円増額，バルブ主弁による
８００万円増額，電気設備３１００万円増額，インバータ制御装置４６００万円増
額，貯水池工事８５０万円増額，中間ポンプ室建屋８００万円増額，造成工事２８
００万円増額，電機関連工事３８００万円増額，設計費（インバータ制御装置分）
１００万円増額，一般管理費１６５０万円増額をまとめた結果であった（甲８）。
（８）　同年８月１７日，Ｈ町議会第５回臨時会が開催され，原告が金融機関から
人工降雪設備工事資金を借り入れるに当たり，Ｈ町が９億４６００万円（借入金元
本６億円，これに対する利率７．１５％，１年据置の１５年償還の利息が３億４６
００万円）の損失補償契約を締結するために必要な一般会計補正予算案が上程さ
れ，可決された（甲１７）。工事金額自体が高いこととそれ以前に原告が相当の負
債（約１３から１４億円）を抱えていたことから議決を得るのが困難であった。
　同月１８日，Ｂが被告に電話で，８月２０日の週の早々に理事会を開催し，工事
額変更等覚書の件の承認を取ると伝えた（甲８）。
（９）　同年８月２０日，被告が，同日付けで，本件スキー場人工降雪機第１期工
事についての，請負代金額５億５４００万円の契約書（乙Ｃ１６）を作成し，原告
に送付した（乙Ｃ２）。
　同月２２日，原告の平成２年度第５回理事会で，人工降雪設備工事につき，契約
の相手方を被告，工事場所を青森県南津軽郡Ｈ町大字虹貝字清川地内，工期を同年
８月２４日着工で同年１２月２５日竣工，工事請負代金額を５億５４００万円とす
る工事請負契約を締結する旨の議決がされた（甲９）。
　同年８月２７日，原告がＨ町に対し，人工降雪設備（第１期）工事の監督検査業
務委託依頼を提出した（甲１８の１）。これには被告の平成２年８月２４日付け契
約仕様書（３５９０３６５。追加変更分が加えられたもの。甲１８の２）が添付さ
れていた。
（10）　同年８月３０日，原告が「Ｈ国際スキー場再開発収支資金計画」を作成し
た（甲１９の１）。これは，９月１３日開催予定のＨ町議会に提出するために作成
されたものである。再開発基本構想一覧表には「ＳＭＳ事業，平成２年，雨池コー
ス・パラダイス５８０百万円」，借入金償還計画表では借入金６億円，年利７．１
５％とされている。
　同日，被告のＤがＢに対し，覚書の件で電話をして，理事会の承認が得られたか
問い合わせたが，Ｂは覚書についてまだ調整してないこと，今週は難しく，来週ま
た原告側から連絡するのでしばらく待って欲しいと回答した（乙Ｃ３）。
（11）　同年９月５日，被告がＨ国際スキー場人工降雪設備工事の承認願を提出し
た（甲１９の２と３）。同承認願には，被告の同日付け工事仕様書（工事番号３５
９０３６５，図面番号ＤＳーＧ１１０１）が添付されていた。この工事仕様書（甲
１９の２）は，契約締結時の８月２４日付け契約仕様書（甲１８の２）と比較する
と，①コンプレッサの台数・風量・エンジン・メーカーモデル，②下部貯水池築造
工事の容量，③ゲレンデ配管の外面被覆，④下部高圧受配電設備工事の高圧動力盤
の仕様，⑤中間高圧受配電設備工事の中間ポンプ動力用変圧器の仕様，⑥露出配管
の範囲が変更されていた。
（12）　同年９月１２日，被告が，Ｂから，覚書の金利率について（当時は約８
％），原告の理事会の了承を得られないので，どこまで譲歩できるか検討して欲し
い旨の連絡を受けた。被告はこれを受け，金利率について検討した（甲１０）。
　同月１４日，被告のＤ他１名が原告を訪問し，Ｂとの間で，追加変更工事の金
額，支払条件及び金利率について打ち合わせた。最終的に合意が得られたのは，後
記覚書どおりの内容であり，金利率については，Ｂの希望が容れられた利率算出法
（当時５．８４％）となった（甲１０）。
　被告担当者は，直ちに，確定した金利を記載した覚書２通を作成し，に被告側の
押印をして，原告に送付した。覚書は，原告と被告との間で，平成２年８月２０日
付け「Ｈ国際スキー場人工降雪設備（第Ⅰ期）工事」請負契約（原契約）に関する
工事の追加・変更についての合意であり（甲１，乙Ｃ１５，１７），日付は，工事
開始の日である８月２４日に遡って作成された。その内容は，原契約の工事金額に
対し金１億７８００万円を増額するもので，変更後の工事仕様は，契約仕様書（図
面番号３５９０３６５）により，支払条件は，「本覚書に基く増額分は平成４年度
に実施予定の第２期計画工事の支払条件に準ずるものとし，上記工事金額に平成３
年６月１日を起算とし，別添に示す算出法にて計算の利率（平成３年４月１日時点
の長期プライムレートで１０年償還の金利相当分を１５年償還に割り戻した利率）
に基づく金利を加算する。但し，第２期計画が中止又は平成５年以降となる場合に
は，別途協議の上，速やかに処置するものとする。」とされている。
　Ａは，Ｂから，同覚書をみせられ，２期工事の分ですからと説明を受けて，２通
分に記名押印をした。その後，同覚書は，Ｂが通常の決裁文書とは別の方法で保管
していた。
（13）　同年１０月９日，被告のＤとＥ他１名が原告を訪問し，ＢとＡに会い，原
告の記名押印のある覚書を受け取った（乙Ｃ１４）。その際，被告側からは理事会
の承認を得たか問い合わせることはなかった。
（14）　同年１１月７日付けで，被告が原告に対し，第１回変更契約仕様書を提出
した（甲２０）。これは，同年８月２４日付け契約仕様書（甲１８の２）をもとに
して，変更部分を手書きで抹消・書込みをするという方法で作成された。これによ
ると，①下部取水設備工事については，送水配管が延長となり，取水槽工事の仕様
も変更され，②下部貯水池築造工事については，貯水池の容量が増加し，③中間貯
水池築造工事については，構造が素堀りからコンクリート構造に変更され，④中間
ポンプ室建築工事については，構造が鉄骨平屋建から鉄筋コンクリート及び鉄筋プ
レハブ２階建に変更され，⑤工事中にゲレンデ部分から湧水が出たため，その湧水
処理の工事が追加になっている。これに関し，被告で作成された見積額（増加額）
は４３００万円（消費税を含まない。）であった（乙Ｃ２３）。Ａは，この工事
は，コースの中間地点に水槽（プール）を設置しないと頂上まで水が上がっていか
ないというため変更したと主張するが，見積書等と異なり，採用できない。
　同年１１月８日，原告と被告との間で，第１期工事の一部を変更する請負代金額
を４１２０万円増額（うち消費税１２０万円）する工事請負変更契約を締結し，
「工事請負変更契約書」を作成した（乙Ｃ２０）。この契約は，被告Ａが専決で行
い，同月２６日，原告の理事会の承認を得た（なお，被告の内部文書では，同年１
２月８日に原告の石田事務所長とＢが被告のＤ，Ｅ他２名と面談し，貯水池の仕様
変更に伴う追加工事の契約変更額を４０００万円で合意したとなっている（乙Ａ
２）。）。
　同年１１月２６日，原告の平成２年度第６回理事会が開催された。議事において
は，契約の変更について，理事会を開かずに理事長が専決で行ったことに批判がで
たものの，Ｈ町の損失補償が６億円であったため，その範囲内で収まったというこ
ともあり，被告との人工降雪設備工事請負契約の契約金額を４０００万円増額する
ことを承認する旨の議決がされた（合計契約額は５億４０００万円に４０００万円
を加えた５億８０００万円で，消費税を加えても５億９７４０万円であった。）。
同時に，７億円の予算を１億円減額する補正予算の議決もされた（甲１１）。
　同日，原告は，株式会社青森銀行に対し，人工降雪機・設備事業の資金として，
６億円の融資を申し込んだ（甲１５の１ないし５）。理事会では５億８０００万円
で通っているので，それに合わせてＢが被告に工事見積書（甲１５の２）を作成し
てもらった。
（15）　被告は，第１期工事を同年１２月１４日完成させた。実際に完成させた内
容は，原契約に追加変更分１億７８００万円分も含まれた契約仕様書どおりであっ
た。
　同月１８日，被告が原告に対し，請負代金額を５億９７４０万円とする第１期工
事完成届及び工事完成検査願を提出し（甲１２の１と２，乙Ｃ７の１と２），同月
２５日，原告が請負金額，出来高金額５億９７４０万円とする完成検査を行い，同
金額での竣工を認めた（甲１３の１と２）。そこで，同月２６日，被告は原告に対
し，請負代金５億９７４０万円とする第１期工事の引渡しを行った（甲１４，乙Ｃ
７の３）。引渡と同時に，被告が原告に対し，５億９７４０万円の請負代金の支払
請求をし（乙Ｃ７の４），原告は被告に対し，平成３年２月１日，第１期工事代金
５億９７４０万円を支払った。
　被告は，これらとは別に，平成３年１月１０日付けで原告に対し，覚書を含む工
事について，工事を完了した旨，原告から工事完了証明願を出し，３月２９日付け
で，原告の記名押印を得た（乙Ｃ８）。
　なお，代金支払後，被告の担当者がＡのところに，何度か第２期工事をどうする
かという話をしに来たことがあるが，Ａは，金がないからできないという趣旨のこ
とを何度か話した。
　原告は青森県知事に対し，平成３年６月６日，平成２年度の事業の実施状況等に
ついて報告したが，これには平成２年８月２２日の工事請負契約及び同年１１月８
日の請負変更契約のみ挙げられている（甲３２，３３）。
（16）　平成４年９月１９日，Ｈ町議会において，Ｈ町が原告に対し，タウン開発
への返済分として２億円無利息で貸し付ける補正予算案が議決された。
（17）　同年１１月頃，原告の予算上の制約から，第２期工事が実施されないこと
が確定していた。同月６日，Ａ及びＢが被告担当者と面談し，覚書記載の増額分の
支払時期を平成５年度に延期することを求め，利息については支払う旨述べた。
（18）　平成５年３月２６日，被告がＢに利息金１７７８万円の請求書を交付し，
覚書の見直しを求めた。Ｂは，直接Ａに決裁をもらい，被告に対し，同年４月末日
までに利息１７７８万円を支払う旨約束した。
　同年４月３０日，Ｂは，原告名義で，被告に対し，覚書の平成３年６月１日から
平成５年３月末日までの金利分として，前記Ｈ町から借り受けた２億円から，１７
７８万円を支払った。同支払いは，予算科目を，第２款事業外費用，第４項諸支出
金，第１目諸支出金とする支払伝票に基づいて行われた。
　Ａ及びＢは，同支払いの事実を隠し，原告の予算に計上しなかったし，理事会に
も諮らなかった。
（19）　平成６年３月３１日頃，Ｂが被告担当者と話し合った結果，原告と被告と
の間で次のような合意ができたとして，覚書を作成した。その際に，被告から従前
の覚書について理事会の承認を得たかという問い合わせやこの覚書について理事会
の承認に関する問い合わせは一切なかった。
　覚書の内容は，①増額工事代金１億８３３４万円（消費税を含む。）及びこれに
対する平成５年４月１日から同６年３月３１日までの金利が未払債務となっている
ことを確認する，②原告が工事金額を遅くとも平成１０年４月末までに全額弁済す
るものとし，各スキーシーズン毎分割して（最低弁済額は３０００万円）弁済す
る，③原告は第２期工事実現に努力する，④平成５年４月１日から同６年３月３１
日までの利息は別途精算の上，同年４月２８日に支払う，⑤増額分につき平成６年
４月１日以降，長期プライムレートに０・５％加算した利率による利息を加算す
る，⑥原告が被告の未収債権を保全するため，原告が所有する資産につき，被告が
抵当権ないし譲渡担保権を決定することを了承し，別途契約書を締結する等であっ
た（甲２）。
　そして，⑥に基づき，Ｂは被告担当者との間で，平成２年８月２４日付け覚書及
び平成６年３月３１日付け覚書に関して原告が被告に対し負担しあるいは将来負担
すべき一切の債務を担保するため，原告が所有する別紙物件目録記載のＨ国際スキ
ー場用リフト一式に，被告の譲渡担保権を設定する旨の合意をしたという内容の譲
渡担保権設定契約書を作成した（甲３）。
　Ａは，Ｂからこのような覚書及び譲渡担保設定契約書を見せられ，記名押印した
（Ａは，本人尋問で，覚書及び譲渡担保設定契約書をＢから見せられたことは認め
るものの，すぐ返しており，押印していないと供述する部分があるが，最終的には
押印が真正なものであることを認めているし，前記Ａ供述はＢの供述に照らして
も，信用できない。）。
　平成６年８月４日，Ｂは，Ａの決裁を受けた上，原告名義の銀行預金口座を開設
し，Ｈ町から借り受けた２億円のうち６２２２万円を振り替え，そのうち４９６９
万８０００円を被告に支払った。
（20）　平成７年３月３１日，Ａ及びＢが原告を辞めた（ＡはＨ町職員を辞職し，
原告の職も辞すことになったが，Ｂは，Ｈ町の職員に復帰した。）。その後，Ｂが
同年５月まで決算報告書を作成したが，「その他の資産」が８０００万円増加して
いた。原告代表者がＢにその理由を問うがわからなかった。その決算報告は理事会
で承認された。
（21）　平成７年６月下旬頃，被告の仙台東北支社から請求書が来たことから，覚
書の存在が明らかになり（Ｂは，覚書２通と譲渡担保権設定契約書を他の決裁書類
とは別に保管しており，後任者に引き継がなかった。），人工降雪機関係の事件が
発覚した。
　同年９月１１日付け書面により，原告が被告に対し，債務の履行を拒絶した。
　同年１０月頃，原告が，Ｂ及びＡを背任罪で刑事告訴した。Ｂ及びＡは警察の取
り調べを受けたが，後日不起訴となった。
２　原告と被告との間に，第１期工事として，請負代金７億３９５４万円（本体７
億１８００万円，消費税２１５４万円）の請負契約の効果が帰属するといえるか
（争点（１））。
（１）　前記第２，２争いのない事実等（２）記載のように，平成２年当時，被告
においては，予定価格３０００万円以上の工事契約を締結する際には，理事会の議
決に付さなければならないとされており，理事長の代表権は，予定価格３０００万
円（平成５年３月１９日以降は，５０００万円に変更）以上の工事の契約締結には
理事会の議決を経ないうちは工事請負契約を第三者と締結できないという意味で制
限されていた（民法５３条）。
（２）　したがって，平成２年８月２４日付け覚書を締結するには，原告の理事会
の議決が必要であったところ，この議決は得られなかった。平成６年３月３１日付
けの覚書も内容的には，工事代金の支払いについて平成２年８月２４日付け覚書の
内容を確認する部分を含んでいるものであるから，これについても原告の理事会の
議決が必要であるところ，この議決は得られなかった。
（３）　よって，平成２年８月２４日付け覚書及び平成６年３月３１日付け覚書の
法的効果は原告に帰属しない。ただし，被告が，本件契約当時，原告の理事長の代
表権について制限があることを知らなかったときは，原告は，代表権の制限を対抗
できなくなる（民法５４条）。
（４）　そこで，被告が善意であるといえるか（その立証責任は被告にある。）検
討する。
　たしかに，原告内部の寄附行為，Ｈ町の規則等の詳細について，被告が正確に知
っていたものとまでは認められない。しかしながら，被告担当者であるＤ自身，平
成２年８月１０日に追加変更する部分の仕様，覚書案については理事会の承認が必
要であることをＢから説明を受けて承知していたのであり，覚書について，理事会
の承認を得ることが必要であること（そのこと自体は被告も認めている。）を，知
っていたものと認められる。なお，被告は，理事会の承認が単なる手続的な意味
か，理事長の代表権に対する制限としての意味かは知らなかったと主張するが，そ
の後理事会の承認がなかなか得られなかった経緯をもってしても，被告自身単なる
手続的な意味と考えていたものとは解されない。
　よって，理事長の権限に理事会の議決という制限があることについて被告が善意
であったものとは認められない。
（５）　原告の理事長の代表権に制限があることについて被告が悪意であるとして
も，被告は，原告の理事長が本件追加変更契約について原告を代表する権限を有す
るものと信じ，かつ，このように信じるにつき正当の理由がある場合には，民法１
１０条の類推適用により，原告は責任を負うものと解される（最高裁昭和６０年１
１月２９日判決民集３９巻７号１７６０頁）。そこで，この適用があるのか検討す
る（なお，被告の主張中には，理事長は原告を代表して裁判上及び裁判外の一切の
行為を行う権限を有するから，理事長が理事会の決議を経ないで行った取引行為
は，内部意思決定を欠くに止まり，相手方が決議を経ていないことを知り又は知り
得べかりしときを除き原則として有効であると主張する部分があるが，これは，取
引行為について代表権自体はある場合に妥当するのであって，代表権自体に制限が
ある本件事案においては，適当ではない。）。
（６）　本件において，以下の理由で，被告は，原告の理事長が覚書等を締結する
について原告を代表する権限を有するものと信じるにつき正当の理由はなかったも
のと認めることができる。
①　追加変更部分１億７８００万円の契約は，「契約書」という形ではなく，「覚
書」という形式で行われている。平成２年８月２２日に原告の理事会で承認された
５億４０００万円分については，「工事請負契約書（乙Ｃ１６）」で契約締結がさ
れているうえ，同年１１月２６日の４０００万円の変更分も，原契約の変更契約と
して理事会の承認を得て行われ「工事請負変更契約書（乙Ｃ２０）」が作成されて
いる。それに対し，１億７８００万円の追加変更工事に関しては，正式に契約が締
結された平成２年８月２２日時点で既にＢやＡと被告との間で合意が得られている
のに，正式の契約が締結されることなく，「覚書（甲１）」という形式で行われて
いる。このことは，正式の契約でないことを被告において認識していたことを示す
重要な間接事実であるものと解される。なお，証人Ｄは，「契約書」ではなく「覚
書」の形で契約を締結したことは多数あるとの趣旨の証言をしているが，他方，地
方公共団体や本件の原告のような第三セクターとの契約でそのような形式を取るこ
とはなかったと記憶していると証言しており，「契約書」と「覚書」の違いについ
て認識していたものと解される。
②　本件「覚書」は，その内容が平成２年９月１４日頃確定しているのに，あえて
本件工事開始日である８月２４日付けと日付を遡らせて作成されている。
③　覚書によれば，追加工事の支払時期は，「第２期工事」の支払時期に準ずる形
とされているが，第２期工事は，本来入札等で業者が決定されるものであり，被告
以外の業者が受注することもあり得るところ（ただし，実態としては，第１期工事
を施工した業者が有利で，落札する可能性が高いとされている。），その場合，被
告が関与しない方法で支払方法が決定されることになるが，それは不自然であり，
また，第２期工事の実施が確実であるかどうかも不明であるから，そのような内容
の契約を締結すること自体，通常の正式の契約であればありえないものと評価でき
る。また，第２期工事の予定価格は７０００万円であり，この際に同時に１億７８
００万円もの増加をして，２億４８００万円（消費税を除く）について，理事会に
承認をとることができるかどうかは，極めて困難であったものと解される。
④　「覚書」の存在について，原告においては，事件が発覚するまでＡ及びＢ以外
には明らかになっていない。原告として認識したのは，平成７年６月末に被告から
請求があって初めてである。Ｂは，Ａの指示で，覚書等をＢ自身のロッカーに通常
の決裁文書とは異なる方法で秘匿していたもので（平成７年３月３１日に原告を辞
めた後も，後任者に引き継がず，自分で保管していた。），覚書に関し理事会が開
催され，諮られたことはない。平成６年の覚書についてもすべてＡ及びＢが取扱
い，その余の職員には知らされていない（そもそも，被告との交渉は，Ｂのみが当
たっていたことが多く，Ａについても挨拶程度であった。他の常務理事等は，スキ
ー場に詳しくなく，契約交渉に関与していない。）。
⑤　本件追加変更工事の経緯が不明朗である。
　第１回プランの段階ではインバータが含まれており，第２回プランの段階では，
原告の予算の範囲内である６億円位という正規の見積書と（御参考）という２種類
の見積書が提出され，正規の見積書添付の見積仕様書ではインバータ制御に振れて
おらず（記載がないので，注意してみれば分かるはずではある。），参考として提
出された見積書添付の見積仕様書を見ればインバータ制御がオプションと分かるよ
うになっていた（正規の見積仕様書に書かれなかった理由は不明である。）。被告
は何度か原告に仕様書を提出しているが，当初の案ではインバータが含まれていた
のに，それが含まれない仕様書（それのみで専門家でないものが見ただけでは分か
らないものと解される。）を提出し，業者選定の直後に，原告が本来備えておくべ
き機能であると考えていたインバータを別途必要であるとして追加契約を要求し，
Ａ及びＢが応じたという経緯がある。Ｂ及びＡとしても，インバータが５億４００
０万円の契約に含まれているものと認識しており，原告の理事会でそのように説明
している（ただし，これについては，原告側の落ち度もかなりの程度は認めること
ができる。追加仕様を確認して業者を選定すべきであったものといえ
る。）。
⑥　被告は，実際には，追加工事を含めて工事を完成させたのに，原告に対する正
式の文書として，工事完成届等すべて本契約のみ記載している。原告の認識も，青
森県知事に提出する報告書等からわかるように全て，５億４０００万円と追加分４
０００万円の契約のみである。この点，被告は，原告に対し，７億１８００万円分
について提出したが，原告の意向で５億８０００万円となっていると主張し，証人
Ｄの証言もこれに沿い，乙Ｃ７の１ないし３に（差替用）と手書きされているのが
その経緯を示していると証言する。しかし，正式に５億８０００万円の契約書を作
成し，増額分は公には成立していないとしているのに，完成検査願等について契約
書と異なるものを作成したとするのは明らかに不自然であるし，別途覚書の内容を
含めた工事について工事完了証明願（乙Ｃ８）を得ていること（それ自体作成日が
平成３年３月２９日と実際の工事完成日とかけ離れているし，同年１月１０日付け
で被告が作成したのに原告の記名押印が２か月以上後であって不自然であること等
からして，被告の主張は採用できない。
⑦　この点，被告は，請負業者である被告が，お客様である発注者の原告に対し，
理事会の承認が得られたかどうか確認するのは失礼な行為であること，覚書締結
後，Ｂに対し，何度か理事会の承認を得られたか確認していること，Ｂから金利に
ついて理事会の承認が得られないので譲歩して欲しいといわれ，交渉した結果，Ｂ
の希望どおり金利を下げて合意が得られ，平成２年１０月９日，Ｂから呼出しを受
け，理事長の記名押印のある覚書の交付を受けたのであり，これにより，契約締結
につき理事会の承諾が得られたものと信じたと主張する。証人Ｄの証言もこれに沿
う。
　しかしながら，平成２年８月１０日に覚書を作成することになり，Ｂは１週間後
に理事会の承諾を取るといいながら，同月１８日には，理事会の承認を得られてい
ないと回答し，同月３０日には，Ｄの問い合わせにＢがまだ理事会の承認が得られ
ていないと回答しており，このような経緯からして，直ちに１０月９日に理事会の
承認の有無を問わずに，その承認が得られたと考えるのは不自然である。いくら原
告がお客という立場であるとしても，高額な契約について，契約の成否に関わる重
大な関心事である理事会の承認の有無を問い合わせないというのは不自然であると
いわざるを得ない。なお，その後，被告は，理事会の承認の有無を問い合わせるこ
となく，平成６年にも覚書を作成している。
　なお，被告は，Ｈ町議会と原告の理事会との違いを指摘して，Ｈ町議会の動向は
関係ない旨主張するかのようであるが，Ｈ町と原告との関係について，証人Ｅは，
担当者が原告がどういう性質の団体であるか事前に調査していたこと，原告が行政
の一部であるという認識であったと証言しているのであり，本件事件発覚後，平成
７年度原告第６回理事会に被告からＤが参加しているが（甲３４），そこで，Ｈ町
と原告について「基本的には公社＝町と認識しております。但し，第三セクターと
同様に町の予算と，公社独自の予算もあると伺っていました」と答えており，承証
人Ｄは，原告が銀行から工事代金を借り受けるに際し，Ｈ町が損失補償の予算を組
んでいたことを知っていたと証言しており，理事会のみでなく，Ｈ町議会の理解が
ないと追加変更契約が可能とならないことを十分認識していたものと認められる。
３　原告は，被告に対して不当利得及び不法行為に基づく責任を追及できるのか
（争点（２））。
（１）　２で認定したように，平成２年８月２４日付け覚書に基づく債務負担及び
同６年３月３１日付け覚書に基づく債務負担は，いずれもＡ及びＢが無権限で行っ
たものであり，その効果は原告に帰属しない。
（２）　Ａ及びＢは，債務負担の可否について原告の理事会に諮るべき義務があっ
たのに，これを怠った過失がある。また，Ａ及びＢは，原告が使途を限定された上
でＨ町から貸付を受けた金員から６７４７万８０００円を，無効な債務負担行為に
基づく弁済に使用したものであり，原告に対する善管注意義務に違反する。
（３）　被告は，覚書２通に基づく債務負担行為について，いずれも原告の理事会
による承認がされておらず，Ａ及びＢが無権代表行為としてその効果が原告に帰属
しないことを容易に知り得たのに，これをＢらに問いただすことなく，同覚書に基
づく請求をして金４９６９万８０００円を収受したのであるから，法律上の原因を
欠くことにつき悪意の利得者として，同収受に係る金員相当額の利得と，利得時か
らの民法所定の遅延損害金を原告に返還すべき義務を負っている。また，被告は，
本件支払が覚書２通の債務負担行為の履行として行われたもので，債務負担行為が
無権限でされた事実を容易に知り得たものであるから，その履行行為についても，
原告の理事会やＨ町の損失補償がなく，Ａ及びＢが不正に捻出した原資で行ったこ
とは容易に予測可能であったものと解される。よって，被告は過失によりＡ及びＢ
の共同不法行為に加功しているものと認めることができる。
４　原告に損害又は損失があるのか（争点（３））。
　原告が，本来自己に帰属しない覚書の債務負担行為に基づいて支出したこと自
体，債務がないのに支払ったこととなるので，損害及び損失になるものと解され
る。
　たしかに，原告が，本来引渡を受けるべきでないインバータ等の工事を施工され
ていること，それにより相当の利益を挙げていることが認められるものの（乙Ｃ２
４），それと損害又は損失とは別に解さなければならないものである。
　よって，Ｂが，Ａの決裁を得て，覚書に基づく債務として，原告がＨ町から借り
入れた２億円から支払った平成５年４月３０日の１７７８万円及び平成６年４月２
８日の４９６９万８０００円について，原告の損害及び損失と認めることができ
る。
５　被告が原告に対し，譲渡担保権を有するものと認められるか（争点（４））。
（１）　前記１認定のように，Ｂが被告との間で，平成６年３月３１日，覚書に関
する原告の被告に対する債務を担保するため，原告所有の別紙物件目録記載のＨ国
際スキー場用リフト一式に，被告の譲渡担保権を設定する旨の譲渡担保権設定契約
を締結したことが認められる。
（２）　しかしながら，その被担保債権が存在しないことは，覚書について認定し
たとおりであるし，譲渡担保についても，契約の規定は適用とならないが，原告の
寄附行為において，原告の資産は，理事長が管理し，その方法は理事長が理事会の
議決を経て定めるとされているのであって（８条１項），スキー場のリフトについ
ては，当然これに含まれるものとして，理事会の議決が必要となるものであり，そ
れについて，被告にもその認識があるものと解される。よって，覚書と同様に，そ
の効果は，原告に帰属しない。
６　被告の主張する相殺の主張が認められるか（争点（５））。
　被告は，抗弁として，被告自身が不法行為及び不当利得に基づく請求権を有して
おり，それを自働債権として，原告の不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得
返還請求権と相殺する旨主張する。
　しかし，原告の不法行為に基づく損害賠償請求権を，被告が相殺することは認め
られておらず（民法５０９条），被告の主張自体失当となる。なお，不当利得返還
請求権については，相殺の余地があるが，前記のとおり，原告の被告に対する請求
は，不当利得としても不法行為としても認められ，そのうち，不法行為について
は，相殺することができないのであるから，不当利得についての判断をするまでも
なく，この抗弁は理由がない。
７　以上のように，原告の請求は，いずれも理由がある。なお，仮執行宣言につい
ては，事案の性質上相当でないので付さないこととする。
青森地方裁判所弘前支部
裁　判　官　　　　　佐　　　　藤　　　　哲　　　　治･
　　　　　　　　　　物　　　件　　　目　　　録
　Ｈ国際スキー場用リフト設備一式（機器・鉄塔を含む。）
（設備内訳）
１　Ｈスカイフォーリフト一式
昭和６２年１０月製造，輸送能力毎時２４００人
２　雨池ペアリフト一式
昭和６１年１０月製造，輸送能力毎時１２００人
３　Ｈ第３ペアリフト一式
昭和６１年１０月製造，輸送能力毎時１２００人
（いずれも製造は安全索道株式会社）

戻る