戻る

主文
１第１審原告の控訴を棄却する。
２第１審被告国立市の控訴に基づき，原判決主文２項を次のとおり
変更する。
(1)第１審被告国立市は，第１審原告に対し，２５００万円及び
これに対する平成１５年４月１日から支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。
(2)第１審原告のその余の金員請求（当審において追加された請
求原因に基づくものを含む）をいずれも棄却する。。
３訴訟費用は，第１，２審を通じて，第１審原告に生じた費用と第
１審被告国立市に生じた費用の各２５分の１を同第１審被告の負
担とする。補助参加人らに生じた費用の２５分の１を補助参加人
らの負担とする。その余の訴訟費用及び補助参加に対する異議申
出によって生じた費用は第１審原告の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１第１審原告
(1)原判決中，金員請求部分を除く部分を取り消す。
(2)第１審被告国立市に対し，
ア（主位的請求の趣旨）
第１審被告国立市が平成１２年１月２４日付けで告示した「α地区地区
計画（平成１２年国立市告示第４号。以下「本件地区計画」という）」。
及び同年２月１日付けで公布施行した「国立市地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（平成１２年国立市条」
例第１号。以下「本件条例」という）のうち，建築物の高さの最高限度。
を２０メートルとする部分（以下「本件地区計画部分」ないし「本件条例
部分」ともいう）は，いずれも無効であることを確認する（請求１。。）
イ（予備的請求の趣旨）
第１審被告国立市が平成１２年１月２４日付けで告示した本件地区計画
及び同年２月１日付けで公布施行した本件条例のうち，建築物の高さの最
高限度を２０メートルとする部分をいずれも取り消す（請求２。）
(3)第１審被告市長に対し，
ア（主位的請求の趣旨）
第１審被告市長が平成１２年１月２４日付けで告示した本件地区計画及
び同年２月１日付けで公布した本件条例のうち，建築物の高さの最高限度
を２０メートルとする部分は，いずれも無効であることを確認する（請求
３。）
イ（予備的請求の趣旨）
第１審被告市長が平成１２年１月２４日付けで告示した本件地区計画及
び同年２月１日付けで公布した本件条例のうち，建築物の高さの最高限度
を２０メートルとする部分をいずれも取り消す（請求４。）
(4)第１審被告市長に対し，
ア（主位的請求の趣旨）
第１審被告市長が平成１２年２月１日付けで告示した本件条例の公布行
為が無効であることを確認する（請求６。）
イ（予備的請求の趣旨）
第１審被告市長が平成１２年２月１日付けで告示した本件条例の公布行
為を取り消す（請求７。）
(5)訴訟費用は，第１，２審とも第１審被告らの負担とする。
２第１審被告国立市
(1)原判決主文２項を取り消す。
（）。(2)第１審原告の第１審被告国立市に対する金員請求請求５を棄却する
(3)訴訟費用は，第１，２審とも第１審原告の負担とする。
第２事案の概要
１第１審被告国立市は，都市計画法２０条に基づき「α地区地区計画（平成」
１２年国立市告示第４号。本件地区計画）を平成１２年１月２４日付けで告示
し，第１審被告市長は，建築基準法６８条の２に基づく建築物の制限に関する
条例として「国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一
部を改正する条例（平成１２年国立市条例第１号。本件条例）を同年２月１」
日付けで公布した。
本件は，第１審原告が，本件地区計画及び本件条例のうち，建築物の高さの
最高限度を２０メートルとする部分が，第１審原告のマンション建築計画を妨
害する意図でされた点などにおいて違法なものである旨主張して，第１審被告
らに対し，それぞれ抗告訴訟として本件地区計画及び本件条例の無効確認（主
位的）又は取消し（予備的）を求めるとともに，予備的に当事者訴訟又は無名
抗告訴訟としての無効確認を求めた事案，第１審被告国立市に対し，本件地区
計画の決定及び本件条例の制定により，第１審原告が損害を被ったとして，価
値下落分約４億円のうち３億５０００万円及び信用毀損行為（第１審被告市長
の市議会での発言により，マスコミ報道などで第１審原告のマンションが違法
建築となった旨宣伝されたことなどで第１審原告の信用が毀損されたこと）に
よる損害１億円のうち５０００万円の合計４億円及びこれに対する遅延損害金
の支払を請求した事案並びに第１審被告市長に対し，本件条例の公布行為の無
効確認（主位的）又は取消し（予備的）を求めた事案である。
原審は，第１審原告の，①第１審被告市長に対する訴えをいずれも不適法
として却下し，②第１審被告国立市に対する金員請求部分をほぼ認容し（遅
延損害金の一部を棄却した，③第１審被告国立市に対するその余の訴え。）
を不適法として却下した。第１審原告は上記①及び③の判断を不服として，第
１審被告国立市は上記②の敗訴部分の判断を不服として，それぞれ控訴した。
当審において第１審原告は，第１審被告市長による補助参加人らに対する第
１審原告のマンション計画漏えい行為などが共同不法行為に該当するなど新た
な請求原因事実を追加的に主張した。第１審被告ら及び補助参加人らはこれら
について請求の基礎の同一性がないと主張した。
第１審原告は，当審において金員請求部分（請求５）に関し請求の趣旨を次
のとおり一部減縮（遅延損害金の起算日の変更）した。第１審被告らは，上記
減縮には異議を述べていない。
（減縮後の請求の趣旨）
第１審被告国立市は，第１審原告に対し，４億円及びこれに対する平成１
５年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
なお，第１審被告国立市，第１審被告市長の表記については，おおむね平成
１０年以前の事項については原則としてそれぞれ国立市国立市長又，「」，「」（
は「市長）と表示する。」
２法令の定め，前提事実，争点及び争点に対する各当事者の主張は，原判決を
次のとおり改め，当審における第１審原告の主張等として３，第１審被告ら及
び補助参加人らの主張等として４のとおり加えるほかは，原判決「事実及び理
由」欄の「第２事案の概要」の１ないし４に記載のとおりであるから，これ
を引用する。
(1)原判決６頁１６行目の「とされてる」を「とされている」に改める。
(2)同１３頁２３行目から２４行目にかけての「本件条例の施行前に建築工
事に着工していないのであるから」を「本件条例の施行時に，本件建物につ
いて建築基準法３条２項で定める「現に建築…工事中の建築物」は存在しな
いのであるから」に改める。
(3)同１７頁１０行目の「被告が策定した」を「第１審被告国立市が策定し
た」に改める。
(4)同２８頁２１行目と２２行目の各「本件建築」をいずれも「本件建物」
に改める。
３当審における第１審原告の主張等
(1)法定抗告訴訟としての無効確認請求について
ア処分性
，「，(ア)原判決は本件地区計画及び本件条例の無効確認を求める訴えは
抽象的に法令の有効無効の判断を求めるに帰するから法律上の争訟に該
当せず不適法である」とした。
確かに，法令等は原則として一般的・抽象的規範であって，特定個人
の権利義務に直接影響を与えるものではないから，これを抗告訴訟の対
象とすることはできず，通常はその執行行為を待ってこれに対する抗告
訴訟を提起し，その前提問題として法令等の効力を争うことになる。し
かし，例外的に法令等が抽象的な内容ではなく，具体的な特定の内容を
有している場合や，法令等の内容自体は抽象的であるが，その直接の効
果として個人の具体的権利義務に影響を与える場合には，かかる法令等
は抗告訴訟の対象になる処分であり，その無効確認を求める訴えは，法
律上の係争ということができる。
(イ)本件条例部分は，法令の形式を採っているものの，施行されること
によって特定少数の者（実質的には第１審原告１名）に対し，その施行
の時点以降，他に何らの具体的処分を待つまでもなく，高さ２０メート
ルを超える建築物の新築・増築等禁止の直接的効果をもたらす。すなわ
ち，①本件条例が施行されるだけで，他に具体的行政処分を要せず，
本件地区計画の区域内においては高さ２０メートルを超える建築物の建
築が禁止され，これに違反すると建築基準法９条により違反建築物とし
て特定行政庁による違反是正命令の対象となり，是正措置不履行の場合
には行政代執行によりその是正が強制的に実現されること，②本件条
例の対象区域は約１３．５ヘクタールと狭く，最大の地権者である補助
参加人桐朋学園と第１審原告の建築物以外の建築物は約５０棟にすぎ
ず，その敷地は対象区域全体の１０パーセントにすぎないこと，③上
記約５０棟はほとんどが戸建住宅であるが，その敷地面積に照らし高さ
２０メートルを超える建築物を法令上建築することができないこと，④
，（）補助参加人桐朋学園については本件建築条例本件条例の基本条例
１０条により第１審被告市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上
やむを得ないと認めて許可したときは適用しないことになっているこ
と，以上にかんがみると，本件条例によって直接建築制限を受けること
になるのは，第１審原告だけである。
(ウ)第１審原告は，本件条例施行以前に本件建物について建築確認を受
けているため，本件条例自体の無効・取消しを求める訴訟以外にこれを
争うべき適切な手段がない。
(エ)以上によれば，本件地区計画部分と本件条例部分は，抗告訴訟の対
象たる処分と解すべきである。
(オ)なお，本件地区計画と本件条例については，一体としてとらえて処
分性を判断すべきである。なぜなら，両者は，一定の目的に向かって行
政決定が段階的に積み上げられていく典型的な「段階的行為」であり，
これら一連の行政決定行為が積み重なって具体的法的効果が生じるので
あるから，個々の行政決定行為を分離して各々が個人の具体的権利義務
に与える影響を論じるのは実態にそぐわないからである。
イ原告適格・確認の利益
，「，，，(ア)原判決は本件条例無効確認訴訟は法定抗告訴訟当事者訴訟
無名抗告訴訟のいずれの形式をとるにせよ，後続処分を事後的に争った
のでは回復し難い重大な損害を被るおそれがある等事後の救済を認めな
いことを著しく不相当とする特段の事情がある場合を除き，法律上の利
益がない」とした。
，，(イ)行政事件訴訟法３６条は無効等確認の訴えについて定めているが
訴えの利益と表裏の関係にある原告適格を判断する要件につき，同条前
段の「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他…法律上の利益を有する者（以下「積極要件」という）と，」。
同条後段の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提と
する現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない
もの（以下「消極要件」という）との関係については争いがある。」。
しかし，原告適格が認められるためには積極要件又は消極要件のいずれ
かを満たせばよいとの立場を採るべきである（同条の文理上，前段は後
段の例示とみるのが自然である。そして，消極要件の「現在の法律。）
関係に関する訴え」を狭く解することにより，あるいは現在の法律関係
に関する訴えが可能な場合でもこれと比較して無効確認の訴えの方が紛
争解決をする上で直裁的かつ適切とみられる場合には，消極要件を満た
すとの立場を採ることによって，無効等確認の訴えの原告適格を緩やか
に解すべきである。原判決は，上記のとおり，是正されるべきである。
(ウ)原判決は「関連請求として併合提起している損害賠償請求によっ，
て経済的不利益がてん補されるから，本件条例部分の無効を確定させる
必要がない」としている。しかし，本件条例部分が存在することによっ
て，第１審原告が特定行政庁から本件建物のうち，高さ２０メートルを
超える部分について違反是正命令や撤去等の代執行を受ける不安と不利
益は，損害賠償請求によって代置できるものではない。
(エ)仮に，行政事件訴訟法３６条の積極要件と消極要件の両者を満たさ
なければならないとの解釈を採用したとしても，本件においては，両者
の要件を満たすというべきである。
(2)当事者訴訟としての無効確認訴訟について
ア本件地区計画と本件条例は，それぞれ一般処分又は法令の形式をとって
いるが，これらは対象区域内の建築物の高さ制限を具体的に規制し，第１
審原告の権利義務に直接変動を及ぼすものであるから，その無効確認請求
は具体的な法的紛争として法律上の争訟に該当する。
イ第１審原告は，第１審被告らが主張する建築物の高さ制限への服従を拒
否しているところ，第１審原告がその法律上の地位の不安定を解消するた
めには，現在の法律関係に関する訴えの一種である当事者訴訟として本件
条例部分の無効確認の訴えを提起することができるというべきである。な
ぜならば，本件においては，過去の法的関係である本件条例部分の無効を
判決で確認することが最も有効かつ適切であり，紛争の抜本的解決をもた
らすことになるからである。
ウ平成１６年の行政事件訴訟法改正後の規定に基づく当事者訴訟としての
確認訴訟制度，特に，改正後の同法４条の「公法上の法律関係に関する確
認の訴えその他公法上の法律関係に関する訴訟」は，原則として，新法施
行前に生じた事項にも適用される。本件条例は，本件地区計画が存在する
ために制定可能になったものであって，本件地区計画と本件条例は，先行
行為と後行行為の関係にある。本件地区計画のうち，当該区域内の建築物
の高さを２０メートル以下に制限する部分が違法ないし無効である旨が確
定すれば，本件条例の該当部分も無効になる関係に立つ。改正後の行政事
件訴訟法のもとでは，当事者訴訟としての確認訴訟は，確認の利益が存す
る限り，一般的抽象的な効力を有するにすぎない行為についても適法に提
起することができると解される。
(3)第１審被告ら及び補助参加人らの不法行為について
第１審被告ら及び補助参加人らは，第１審原告に対し，共同して以下アな
いしカの不法行為をした。
ア第１審被告市長による補助参加人らに対する本件建物計画漏えい及び反
対運動組織化の連携行為（以下「本件第１行為」という）。
第１審被告市長は，平成１１年７月３日，補助参加人らを構成員とする
「三井不動産のマンションの反対集会」に出席し，市長として職務上知り
得た秘密である本件建物の建築計画案（第１審原告が本件土地購入前に第
１審被告国立市の担当者と本件建物計画案を相談していた）を，公務員。
の守秘義務に違反して上記反対集会出席者にみだりに漏えいした上「行，
政は止められない」と訴えるなどして，本件建物建築の反対運動を行うよ
，。，，うせん動し本件建物の建築・販売を妨害した他方第１審被告市長は
第１審原告が上記事前相談をした際，建物の高さに関しては具体的に言及
せず，土地購入後３か月近くもの間，何らの指導もしなかった。
このため，第１審原告が近隣住民に本件建物の建築計画を説明する以前
に，同計画に反対する補助参加人らを主な構成員とする市民団体「東京海
上跡地から大学通りの環境を考える会代表・補助参加人Ｐ１以下考」（。「
える会」という）が結成された。その後の第１審原告による近隣住民説。
明会は難航した。本件第１行為は，後記イないしカ（本件第２ないし第６
行為）の一連の営業妨害活動が展開されるに至った原点に当たるものであ
る。
イ第１審被告市長と補助参加人らとが連携した本件地区計画及び本件条例
準備・制定行為（以下「本件第２行為」という）。
第１審被告市長は，第１審原告に対する第１審被告国立市の「高さ規制
はない」との従前の指導と異なる方針に施策変更することに反対する市職
員の意見を押し切り，本件建物の建築計画阻止の方策を模索することを決
意し，補助参加人らと連携の上，第１審被告国立市において本件地区計画
を制定し，平成１２年１月２４日，本件地区計画を告示し，同年２月１日
に本件条例を公布，施行した。これにより本件建物は，既存不適格の建物
（適法建築物ではあるが，建築物の高さを２０メートル以下でしか改築，
大規模修繕等ができない）になってしまった。。
なお，本件地区計画策定の背景には，平成１０年政令第３３１号による
都市計画法施行令の改正で東京都の承認事項が減り（改正前の同施行令１
４条の２第２号ニの「建築物等の高さの最高限度」が削除された，市。）
町村の権限が拡大されたことにより，短期間での策定が可能になったこと
がある。
本件地区計画と本件条例は，地区計画制定に際し，建築基準法６８条の
２第２項に定める「当該区域内における土地利用状況等」の要素を考慮せ
ず，地区内権利者との調整もせずになされ，かつ，第１審原告に秘密裏に
進められたもので，いわば，本件建物を狙い撃ちにするものというべきも
のである。
ウ第１審被告市長による本件建物を違反建築物とみなす旨の公言及び補助
参加人らによる同旨宣伝行為（以下「本件第３行為」という）。
(ア)本件建物は，後記(5)アで主張するとおり適法建築物であるが，本
件地区計画及び本件条例の制定により，一般人には，本件建物が適法建
（）。築物既存不適格建物か違反建築物かの判断がしにくい状況になった
，，，そのような中第１審被告市長は平成１３年３月６日及び同月２９日
国立市議会における答弁の際，本件建物を「違法な建物」であると発言
した（甲２２，２９。以下「本件答弁」という。。）
(イ)補助参加人らは，本件答弁を受けて，そのころ，その旨を記載した
ポスター，チラシ，看板等を街頭などに配布・掲示等し，もって，本件
建物の建築・販売を妨害した。これは，第１審被告ら及び補助参加人ら
共同による信用毀損行為である。
(ウ)このため，第１審原告は，本件建物の分譲販売を予定より約２年遅
らさざるを得なくなり，下落した市況に見合う価格設定を余儀なくさせ
られた。この販売時期の遅延は，資金回収の遅延につながり，第１審原
告の他のプロジェクトにも影響を与えるなど多大な損害を被らせた。こ
れは後記エないしカ（本件第４ないし第６行為）にもいえることである
が，第１審被告ら及び補助参加人らの信用毀損行為によって，第１審原
告の企業イメージは著しく低下し，マンション用地取得に際し，第１審
原告が違反建築物を建てているのではないかと誤解され，売却先候補か
ら外されるなど競合他社に比して不利な状況が続き，ディベロッパーと
して深刻な事態に陥った。これらの信用毀損行為で被った損害は，後記
主張のとおり１億円を下るものではない。
エ第１審被告市長による東京都建築主事あて指導要請行為，インフラ整備
の供給留保の関係方面要請行為及び本件建物入居者の転入届受理保留検討
行為（以下「本件第４行為」という）。
第１審被告市長は，平成１２年１２月２７日付けで，東京都多摩西部建
築指導事務所長（以下「建築指導事務所長」という）あてに，本件建物。
が違反建築物であるとして「貴職において，裁判所の判断（東京高裁平成
１２年１２月２２日決定。以下「平成１２年の東京高裁決定」という）。
を尊重した」指導を求める文書（甲２１）を送付し，また，平成１３年１
２月２０日，補助参加人らと共に，本件建物に対する検査済証の交付につ
いて，東京都建築主事に抗議し，さらに，同年７月１０日ころ，東京都知
，，，事等に対し本件建物のうち高さが２０メートルを超える部分について
電気，ガス及び水道の供給の承諾を留保するよう働きかけ（甲２３，こ）
れが広く報道される（甲３４の１～４）などして，広く世間に知らしめ，
さらに「違法部分への転入受付業務について，入居予定者の住民票受理，
の保留を検討・研究中である」旨補助参加人らに回答し，同回答を補助参
加人ら作成のインターネットのホームページ及びチラシなどにより広く世
間に伝わらせ，本件建物住戸購入を検討していた多くの顧客から購入を見
，，。合わせるなどの被害が発生しもって本件建物の建築・販売を妨害した
オ補助参加人らによる融資妨害活動（以下「本件第５行為」という）。
，，補助参加人らは平成１２年１月ころから平成１４年５月ころまでの間
住宅金融公庫等の金融機関に対し，本件建物が違反建築物で「取り壊され
る可能性がある」などとして，本件建物のための住宅ローンを取り扱わな
いように働きかけ，いくつかの金融機関はこの働きかけに応じた（甲２２
５，２２７，２５３。これにより，本件建物の購入希望者は，上記金融）
機関からの融資が受けられない事態になり（甲２４９，もって，本件建）
物の販売を妨害した。
カ補助参加人らによる販売妨害活動及び第１審被告国立市による同妨害活
動の黙認（以下「本件第６行為」という）。
補助参加人らは，平成１４年２月９日，第１審被告国立市の管理下にあ
る大学通りの緑地帯などにおいて，第１審被告市長の許可を得ずに「明，
和マンション問題現地説明所（以下「説明所」という）を設置の上，」。
ビデオ，チラシ，巨大ポスター，看板等により「取り壊される・違法建，
築物である・土壌汚染の疑いがある「明和の違法建て捨てマンション」」
などと宣伝し，来場者に対し，著しい不安感を与えた（甲２２８。来場）
者の中には，本件建物自体は気に入ったが，近所付き合いが不安で住戸購
入を見合わせた顧客が多数存在した。そもそも，大学通りの緑地帯は，第
１審被告国立市の管理下にあり，緑地内での行為には「大学通り緑地帯，
内行為許可申請書」に必要事項を記載し，第１審被告市長の許可を得る必
要があるのに，補助参加人らは，無許可で看板を掲げ，本件建物及び第１
審原告を誹謗中傷し，来場者の不安をあおった。第１審原告は，第１審被
，，，告国立市に対し再三是正措置を講ずるよう申し入れたにもかかわらず
同第１審被告は故意にこれを無視して何らの対応も採らなかった。また，
第１審被告国立市は，第１審原告が許可を受けた本件建物の発売広告看板
に対し，行政庁が表示内容に立ち入って規制することは許されないにもか
かわらず，広告物の表示内容に関する違法な申入れ（甲５３）をして，第
１審原告の販売を妨害した。
，，，，また第１審被告国立市は平成１３年８月２２日東京都知事に対し
宅地建物取引業法以下宅建業法というに基づく指導を求める甲（「」。）（
５０）などして，第１審原告による本件建物の販売活動を妨害した。
(4)第１審原告の損害について
アＡ損害
本件建物は，補助参加人らも共謀した第１審被告らによる違法な本件地
区計画と本件条例により，既存不適格化し，５０年後に予測される建替え
の際に，高さ２０メートル以下の規定が適用されその価格が減損する。し
かし，５０年後の減損価格を予測することは困難であるので，第１審原告
の損害を算定するに当たり，現時点の経済的諸要因，立法上の規制が存す
るものとして算定することが許されるものと解する。本件条例が制定され
ず，第１審被告ら及び補助参加人らによる妨害行為がなかった場合の本件
建物と同規模の１４階建てマンションの価格（２１２億６３００万４００
０円）を前提にして，その価格から本件条例に伴う２０メートルを超える
高さ制限のある７階建てマンションの価格（１６３億４０６７万５０００
円）との差額（４９億２２３２万９０００円）を耐用年数に基づき複利現
価計算をすると，金４億２９２２万９０００円になる（以下「Ａ損害」と
いう。第１審原告は同額の損害を被ったことになる。。）
既存不適格化による価値の低下は，分譲による所有権移転後マンション
各住戸の購入者が受けることになるので，購入しようとする者はこれを考
慮に入れてマンション分譲価格の当否を判断することになる。本件建物の
場合も，第１審原告は，買手側の上記判断を考慮して，適格建築物の価格
から本件建物の既存不適格化による減価分を差し引いて分譲価格を定める
ことを余儀なくされた。したがって，上記の既存不適格化による損害は販
売開始の時点で第１審原告に発生している。
イＢ損害
本件建物の当初売出予定価格合計は，金２１５億８５００万円であり，
第１審被告ら及び補助参加人らによる本件条例制定行為など前記の妨害行
為がなければ，上記価格で即日完売又はこれに近い状況で売却できたはず
であった。しかし，第１審被告ら及び補助参加人らの本件建物の建築・販
売妨害行為のために，販売開始時期を２年以上遅らせざるを得ず，かつ，
実際の売出価格合計も金１８５億９９７０万円に減額設定せざるを得なく
なった。第１審原告は，両者の差額２９億８５３０万円の損害を被った。
これは，前記妨害行為による損害である（以下「Ｂ損害」という。なお，
Ａ損害はＢ損害に含まれる。。）
ウＣ損害
本件建物は，即日完売又はそれに近い状態で売却でき，工事施工業者で
ある三井・村本共同企業体（以下「三井・村本」という）から竣工引渡。
し予定の平成１４年２月２８日には，本件建物全３４３戸を購入した顧客
に引き渡すことができたはずであった。しかしながら，第１審被告ら及び
補助参加人らによる本件条例制定行為など前記の妨害行為により，販売開
始時期が遅れた上，平成１５年３月３１日時点においても２１９戸の売れ
残り住戸が存在していた。第１審原告には，三井・村本からの引渡しが完
了した平成１４年２月２８日から平成１５年３月３１日までの間に，固定
資産税，管理費，不動産取得税及び金利の負担分並びにその他の経費合計
金４億３８４２万５６３０円が発生した。これは，前記妨害行為による損
害である（以下「Ｃ損害」という。。）
エ第１審原告は，本件第３行為ないし第６行為の信用毀損行為により，企
業イメージを低下させられ，本件以外の他の事業にも少なからぬ影響が及
んだ。その損害額は１億円を下らない。
オよって，第１審原告は，第１審被告らに対し，不法行為に基づく損害賠
償金として，連帯して，①主位的に，前記アないしウの内金３億５００
０万円及び前記エの内金５０００万円の合計４億円，②前記エの信用毀
損による損害が認められない場合，予備的に，前記アないしウの内金４億
円，並びに，これに対する不法行為発生日の後で損害の最終発生時期の翌
日である平成１５年４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に
よる遅延損害金の支払を求める。
(5)第１審被告ら及び補助参加人らの主張に対する反論等
ア本件建物は，適法建築物である。
(ア)建築基準法３条２項の解釈
建築基準法３条２項は，新法適用についての経過規定であり，新規定
「」，の適用又は施行時において現に建築…の工事中の建築物については
その建築を許容し，結果的に新規定に適合しなくなった建築物を容認す
ることとして，新規定による行政目的の達成を一部後退させて，建築主
の期待を保護することにしたものである。一般に，建築物の完成には，
高額な費用，相当の準備及び相当な工事期間を要するものであるため，
建築の工事途中であっても，建築主の既得権あるいは期待権を保護すべ
き要請が強いことから，建築工事中の建築物について新法の適用を除外
したものである。このような趣旨からすると「現に建築…の工事中の，
建築物」に該当するというためには，建築物の実現を直接の目的とする
工事が開始され，建築主の建築意思が外部から客観的に認識できる状態
に達しており，かつ，その工事が継続して実施されていることを要する
と解するのが相当である。
(イ)マンションの建築は，敷地取得価格・工事価格・マンション販売価
格等についての営利計算，敷地の取得，地質調査，建物建築請負契約締
結，建築設計，既存建築物の除去，建物建築現場の整地，建築現場の仮
囲い，建物建築現場への資材・建築機械の搬入，根切り工事，山留め工
事，杭打ち，基礎工事，躯体工事などの各段階を経て行われる。このう
ち，建物建築現場への資材・建築機械の搬入までは，建築物の実現を直
接の目的とする工事ではなく，建築主の建築意思を客観的に認識できる
工事でもないから，建築基準法３条２項にいう「建築…の工事」には該
当しない。問題は，根切り工事が，上記「建築…の工事」に該当するか
である。
，，根切り工事は建築物を支持し得る地盤が確保されたことに引き続き
建築物の基礎躯体や地下室部分を容れる空間を造り出すために，地盤面
以下の土地を掘削する工事であり，建築物の形状に合わせ，地盤面の高
。，さを精密に測定して空間の形状を造るものである根切り工事の規模は
大規模建築物においては膨大なものになり，本件建物建築工事に係る根
切り工事は，掘削する空間の大きさが，最大深さ９メートル，容積４万
５０００立法メートル（学校の２５メートルプール約８０個分，工費）
が約１億８０００万円，期間が実働累計１０６日間であった。
このように，建築確認を得ている場合には，根切り工事又は杭打ち工
事（場合によっては根切り工事前に杭打ち工事が開始されることもあ
る）を開始した段階で，建築主の建築意思は明確になっている。根切。
り工事は，建築物の実現を直接の目的とする工事というべきである。
(ウ)本件建物は，以下の工事状況にかんがみると，本件条例が施行され
た平成１２年２月１日時点において「現に建築…の工事中の建築物」と
認められる状態であった。
ａ第１審原告は，平成１１年７月に本件土地を購入し，同年８月に本
件建物建築計画を明らかにし，同年１１月に説明会を開催し，同年１
２月３日に本件建物に係る建築確認申請書を提出し，平成１２年１月
５日に建築確認通知を受け，同日根切り工事に着工し，平成１３年１
２月に本件建物を完成させた。
（「」ｂ本件土地に存していた東京海上火災保険株式会社以下東京海上
という）の計算センター事務所ビル（以下「旧建物」という）の。。
解体工事は，平成９年に東京海上が施工済みである。その際，大学通
り沿いの法面の強度を確保するため，旧建物の建築面積約６５００平
方メートルのうち旧建物の地下室壁約８２平方メートル（約１．３パ
ーセント）が残存物として残された。
ｃ本件建物の建築工事では，①本件土地上に従前存していた旧建物
の地下室部分を除去したが，その跡の埋め戻された部分の地耐力が乏
しかったため，その部分については，地耐力が十分になる深さまで根
切り工事を実施した。②地下部分がない部分は，杭工事を施工して
から根切り工事を行うことした。③その他の杭工事を必要とする部
，，分については同工事を施工しない部分の根切り工事が完了してから
杭工事に着工することとされた。
，，，ｄ本件建物は受変電設備等の建築設備を共用し一体的に管理され
互いに接続した部分を有する完成後１個の建築物として登記されるこ
とになっていた。本件建物には杭工事をしない部分がある（地耐力が
十分で直接基礎とする部分）が，この部分の地盤の根切り工事は，平
成１２年１月５日に開始され，同年１月３１日までにバックホー延べ
２０台により地盤を掘削し，１０トンダンプカー延べ８５３台により
約４７００立方メートルの残土を場外に搬出した。また，山留め工事
は，同月２６日から根切り工事の必要に応じて行われ，同月３１日ま
でに，杭打機延べ５台により１９本のＨ鋼杭を打設した。このように
残土処理のために多数の大型ダンプカーが出入りしていたこと，した
，，がってかなり大規模な根切り工事等が行われていたであろうことは
近隣住民にとって容易に知り得る状況にあった。
ｅ旧建物の残存物の除去工事は，平成１２年３月８日にクラッシャー
を用いて解体を開始し，同月１６日からジャイアントブレーカーも加
わって破砕を行い，同月２４日にはガラの搬出を含めて除去作業を完
了した（搬出した地下室壁のガラは約９３立方メートルである。。）
(エ)本件建物について，建築計画が明らかにされてから完成に至るまで
の経過，その構造，その建築工事に係る根切り工事の規模，平成１２年
１月３１日までの根切り工事の実態等を総合すると，同年２月１日の本
件条例施行時における本件建物の根切り工事の進ちょく状況は，外部か
ら客観的に建築主の建築意思を把握できる工事が継続中であると評価で
きるものというべきであって，建築基準法３条２項の「現に建築…の工
事中の建築物」と認められる。本件建物の工事については本件条例の適
用を受けず，完成した本件建物は，本件条例が定める最高高さが２０メ
ートル以下との規制に適合しない建物であるが，建築基準法に違反する
建物ではないというべきである。
イ景観保持を理由とする財産権の制限について
(ア)第１審被告らは「本件土地一帯の土地は，歴史的に建築物の高さ，
を２０メートル以下としなければならないという土地所有権の内在的制
約が存していたのであり，これは法的レベルにまで高められた制約であ
る」旨主張する。
(イ)この主張は「法令の明文の規定がなくても，国民に具体的かつ強，
度な建築制限を課することが許される」という法治国家には無縁の発想
であり，この主張が正しいとすれば，そもそも本件条例の制定は不要で
ある。法治国家では，国民の権利に対する公権力による制限は法律の形
式によらなければならず，その内容は具体的かつ明確なものでなければ
ならない。行政法成文主義はその現れである。
第１審被告らは「景観条例がその規制条例である」旨主張する。し，
かし，景観条例は規制条例ではなく，行政指導条例であることは，その
条文をみれば明らかである。また，景観ないし美観については，都市計
画法８条１項６号や建築基準法６８条で既に法律が先占しているのであ
るから，法律の委任がない限り規制条例を制定することができないとい
うべきである。
(ウ)東京都は，昭和４５年の用途地域に関する都市計画法，建築基準法
，，の改正が行われ昭和４８年に用途地域が全国的に変更されるのに伴い
昭和４７年に「地域地区指定基準」を作成し，これを市町村に示した。
これによると，広幅員道路に面した沿道地区は第二種住居専用地域とさ
れており，第１審被告国立市はこれに従って大学通り沿道地区をすべて
第二種住居専用地域（主として中高層住宅としての環境が維持できるよ
うにする地域）に指定する素案を作成した。これに対して反対意見があ
り，昭和４８年３月に国立市は，東京都に対し素案の変更を申し入れ，
大学通り沿道のうちの一部が第一種住居専用地域（主として低層住宅と
しての良好な環境を維持できるようにする地域）に指定されることにな
った。しかし，本件土地一帯は当初の素案のとおり第二種住居専用地域
に指定された（当初から一貫して第二種住居専用地域とされたことにな
る。なお，東京都知事は，昭和４８年の国立市の地域地区変更に当。）
たって，同年３月２０日及び同年６月２７日に説明会を開催して住民の
意見を聴いた上，都市計画的見地から本件土地を第二種住居専用地域と
指定したものである。
，（），(エ)その後昭和５１年の建築基準法改正昭和５２年施行によって
第二種住居専用地域の用途規制が強化され，上記地域には事務所の用途
に供する部分の床面積の合計が１５００平方メートルを超える建築物を
建築してはならない旨の規定が挿入されたため，この時点から東京海上
の旧建物は用途上の既存不適格建物になった。東京海上は，旧建物を事
務所用途として増改築したり建て替えたりすることができなくなり，本
件土地における計算センターの大規模化を断念し，平成２年に多摩セン
ターに用地を購入して平成６年５月に同所に代替施設をオープンし，平
成７年１１月に本件土地から撤退するに至り，本件土地売却の意向を固
めた。東京海上にとって本件土地が無用なものになった以上，用途変更
は都市計画上の必要があれば，法的には随時可能なものであるから，国
立市が，一部住民の景観保護の要求を重視するのであれば，東京都に申
し出て，本件土地を第一種住居専用地域への指定変更措置を講ずること
ができたはずである。しかし，国立市は，そのような措置を講じなかっ
たし，補助参加人らもそのような働きかけをしなかった。国立市は，１
年間かけて作成した用途地域の見直し案を平成６年３月２０日付け「市
報くにたち（甲５８）紙上に公表し，その内容について同月２９日か」
ら同年４月１５日まで合計７回にわたり住民説明会を開催した。その結
果を考慮して策定された東京都の素案は，平成７年４月２４日から同年
５月１９日までの間，国立市役所において縦覧に供され，同年６月２２
日には公聴会も開催されて市民の意見が聴取された。東京都はその成果
を採り入れて素案を修正し，平成８年１月１９日から同年２月２日まで
の間重ねて国立市役所において縦覧に供した。これに基づいて東京都知
事から正式に都市計画決定がなされた。この間，国立市や補助参加人ら
が東京都当局に働きかけた形跡はない。
ウ請求の同一性について
第１審被告らは「第１審原告が，①本件条例制定行為等に加えて，，
第１審被告らによる違法発言及び電気・ガス・水道の供給留保要請など第
１行為，第３行為ないし第６行為をも不法行為事実に加えたこと，②補
助参加人らによる購入希望者に対する嫌がらせ行為，融資妨害行為等諸般
の販売妨害行為と緊密に連携した共同不法行為を加えたことにつき，いず
れも請求の基礎に同一性がない」旨主張するが，本件訴訟の経過及び実態
にかんがみれば，当審における訴え変更については，請求の基礎の同一性
が認められることは明らかである。
４当審における第１審被告ら及び補助参加人らの主張等
(1)本件地区計画及び本件条例の処分性について
ア都市計画法に基づく地区計画決定の決定，告示は，区域内の個人の権利
義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではな
く，抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。これについて条例が定め
られた場合であっても，当該地区内の不特定多数の者に対する一般的抽象
的な制約にとどまるものであるから，抗告訴訟の対象とはならないという
べきである。
イ本件地区計画及び本件条例は，後記(7)で主張するとおり本件土地及び
その周辺地域に従来から存在した土地所有権の制約を確認したにすぎず，
新たに地権者の権利を制限し，又は地権者に義務を課すものではない。こ
の意味でも本件地区計画及び本件条例に処分性を認めることはできない。
ウ第１審原告は，本件条例に処分性がある理由として「①主観的にも，
客観的にも本件条例により建築物の高さ制限を受けるのは第１審原告だけ
である。②本件条例のために本件建物の財産的価値が低下する」旨主張
する。しかし，①について，本件条例により建築物の高さ制限を受けるの
は第１審原告だけではなく，一部の補助参加人らをはじめ本件地区計画区
域内の地権者すべてであるし，本件条例が第１審原告を狙い撃ちしたもの
では全くないから，本件条例による高さ制限を受けるのが第１審原告だけ
ということはない。②について，仮にそのような財産的価値の低下がある
としても，本件条例制定自体による直接的な法的効果ではなく，事実上の
ものにすぎないというべきである。本件条例に処分性がないのは明らかで
ある。
エ本件建物は，既存不適格建物となったが，補助参加人らを含む住民らの
建築指導事務所長らに対する建築物除去命令等請求訴訟（東京地裁平成１
３年（行ウ）第１２０号事件（この事件の平成１３年１２月４日に言い渡
された地裁判決を「平成１３年の東京地裁行政判決」という，東京高。）
裁平成１３年（行コ）第２６０号事件，最高裁平成１４年（行ツ）第２０
７号，平成１４年（行ヒ）第２４５号事件）は，最高裁により訴え却下が
確定した。これにより，第１審原告は本件建物の是正命令を防止する必要
性はなくなった。第１審原告又はその承継人は，将来，本件建物を建て替
える場合，その時点の建築法規に照らし，本件地区計画が存在することで
不利益が生じたときは，建築確認申請に対する拒否処分を争うことにより
本件条例の効力を争うことができ，それが紛争の直接的かつ抜本的な解決
の方法というべきである。したがって，第１審原告は訴えの利益を有しな
い。
(2)本件第１行為ないし本件第６行為について
ア本件第１行為について
(ア)本件第１行為のうち，第１審被告市長が「三井不動産のマンション
に関する懇談会」に出席したことは認めるが，その余は否認する。首長
には，法令上の守秘義務はない。平成１１年６月ころには，本件建物の
建築計画は，業界等に相当知れ渡っており，秘密とはいえない。本件建
物の建築反対運動は，住民の呼びかけにより自発的に発生したものであ
って，第１審被告市長がせん動したり働きかけたことはない。
(イ)第１審被告らと補助参加人らとの連携は一切ない。第１審被告国立
市は，第１審原告に対し，本件土地購入前に，市の景観施策を明示する
国立市都市景観形成基本計画や都市景観形成上重要な地域における基本
方針の冊子を配布・頒布し，後述する一種住専運動や景観保全の住民運
動の歴史等を説明して，実質的には本件建物の高さを並木の高さにそろ
えるよう本件建物の建築計画の見直しを要請したが，第１審原告は，第
１審被告国立市の指導に従うつもりはなかった。
イ本件第２行為について
(ア)本件第２行為のうち，第１審被告市長が，平成１２年１月２４日，
本件地区計画を告示し，同年２月１日に本件条例を公布，施行したこと
は認めるが，その余は否認ないし争う。第１審被告らは，当初から，本
件建物の建築計画について実質的に見直しを迫っており，施策変更をし
たことはない。また，本件地区計画及び本件条例の制定過程で，補助参
加人らとの連携はない。
(イ)本件土地には，国立市の歴史性及び地域性に基づき，２０メートル
を超える高さの建物ないし建築物を建てることができないという内在的
制約がもともと存在していた（後記(7)参照。そして，第１審原告は，）
本件土地購入前にこれらの事実を知っていた。
(ウ)本件地区計画と本件条例は，上記内在的制約を顕在化させ，大学通
りの景観を保全するという責務を全うする目的で制定され，強い住民意
思に基づく施策であって，第１審原告を狙い撃ちにするものではないか
ら，いずれも適法なものである。その制定行為が不法行為になることは
あり得ない。仮に，本件建物を主眼として制定されていたものであると
しても，後追い的に立法がなされることはよくあることで，何ら違法は
ない。
(エ)本件地区計画は，大学通りの景観保全のために，周辺住民と第１審
被告国立市が形成していた前記内在的制約の内容どおりのものなので，
建築基準法６８条の２に反しない。手続的にも，８２パーセントの地権
者の賛同とともに住民発意により作成した案をもとに第１審被告国立市
が地区計画原案を作成し，公告・縦覧を行い，地区計画説明会を開催し
た上で，第１審原告から反対意見の提出を受け，国立市都市計画審議会
がこれらの意見内容も公平に審議の上，本件地区計画案を承認したもの
。。，である住民発意の地区計画の策定手続として何らの瑕疵もないなお
本件条例は，国立内外の７万人の署名により本件地区計画を早期に条例
化する要望がなされ，国立市議会により本件条例が制定されたものであ
る。
ウ本件第３行為について
(ア)第１審被告ら
本件第３行為のうち，第１審被告市長が甲２２，２９の議事録に記載
されたとおりの発言をしたという限りで認めるが，その余は争う。第１
審被告市長は，端的に述べよとの市議会議員の質問に対する答弁という
形で，本件建物を「違法建築物」であると判示した平成１２年１２月２
２日の決定（平成１２年の東京高裁決定）の立場どおりに答弁したにす
ぎず，同答弁は，後記(6)のとおり真実であるか，真実と信ずるにつき
相当な理由があり，何ら違法ではない。第１審被告市長の本件答弁当時
には，本件建物が「違法建築物」であることは既に広く報道されていた
から，本件答弁により，第１審原告の信用が毀損されることはない。補
助参加人らがポスター，チラシ，看板等を配布・掲示等したことは知ら
ない。本件第３行為のうち，補助参加人らが，建築・販売を妨害したこ
とは否認する。
(イ)補助参加人ら
本件第３行為のうち，第１審被告市長の発言は知らない。本件第３行
為について，補助参加人らは，かねてから本件建物を「違法建築物」で
ある旨主張しており，ポスター，チラシ，看板を掲示等したことと，第
１審被告市長の発言とは無関係である。甲２２５，２２８のチラシは，
平成１３年の東京地裁行政判決を受けてのもので，時期も異なるし，甲
５５のポスターは，補助参加人らが依頼したものではない。なお，これ
らの行為は，建築妨害にはなり得ない。
これらの行為は，内容が真実であるか，真実に基づく意見であり，本
件建物が違法性の強いものであること，実力行使等は一切されていない
こと等により表現の自由の範囲内の行為である。
エ本件第４行為について
(ア)本件第４行為のうち，補助参加人らと共に東京都建築主事に抗議し
たこと及び本件建物の建築・販売を妨害したことは否認し，これが広く
報道されたことは知らない。その余は認める。
(イ)建築指導事務所長あての平成１２年１２月２７日付け文書送付行為
は，指導内容を特定しているわけではなく，単に，本件建物の高さ２０
メートルを超える部分を違法とする平成１２年の東京高裁決定の判断を
尊重するように要請しているにすぎない。平成１３年１２月２０日の東
京都建築主事への抗議の際，第１審被告市長と補助参加人らは，たまた
ま上記建築指導事務所において一緒になったにすぎず，共謀・連携はな
い。抗議の内容は，平成１２年の東京高裁決定と平成１３年の東京地裁
行政判決の判断を尊重するよう申し入れていたにもかかわらず，従来の
行政解釈とは異なるという以外に特段の理由を示すことなく検査済証を
交付したことに対するものである。これらは，景観条例に定められた市
長としての責務（同条例３条等）を果たすために関係各方面に法律上可
能な対応を要請した正当な行為である。平成１３年７月１０日ころの水
道等の留保要請は，本件建物を「違法建築物」であるとする平成１２年
の東京高裁決定が出ているので，購入者に不利益が生じないように，建
築指導事務所長らに対する行政訴訟の判決（平成１３年の東京地裁行政
判決）が出るまで，違法部分に限って申込み承諾を留保するように行っ
た要請で（甲３４の３～４，購入者保護と混乱防止を目的としたもの）
である。上記各行為は，何ら違法なものではない。なお，第１審被告市
，，長の行動が報道されるかどうかは各報道機関の判断によるものであり
広く不特定多数の者が知り得ることについての同第１審被告の過失はな
い。さらに，後記損害論との関係において，平成１２年１２月２７日の
同第１審被告の行為が，それ以前に予定されていた当初の販売行為に影
響を与えるはずがない。なお，東京都は水道等の供給留保をしない姿勢
を明らかにしている（甲３４の１。）
オ本件第５行為について
(ア)本件第５行為について，第１審被告らと補助参加人らは共謀はおろ
か，連携もしていない。
(イ)甲２２５の「大学通り景観通信」は，多くの都市銀行が「一般論，
として，裁判係争中の物件には融資しない」と言明したことを記載した
にすぎない。甲２２７の「高裁決定後の明和地所（株）への融資の方針
について（質問」は，平成１２年の東京高裁決定後，東京三菱銀行，）
第一勧業銀行及び日本興業銀行に対し，違反建築物と認定された第１審
原告のマンション事業への融資方針についての質問状である。甲２５３
の「大学通り景観通信」は，本件土地を購入する際の購入資金を第１審
原告に融資した東京三菱，第一勧銀及び日本興業銀行を景観破壊の加担
者として厳しく指弾することを記載したものである。いずれも，顧客に
対し，融資をしないように働きかけたものではない。補助参加人ら自身
の行為としても，景観保全目的のためになした表現の自由の範囲内の行
為である。金融機関が本件建物についての融資に応じなかったのは，平
成１３年の東京地裁行政判決が本件建物の２０メートルを超える部分が
建築基準法違反である旨及び建築指導事務所長が是正命令を出さないこ
とが違法である旨を判断したからであり，補助参加人らによる住民運動
。，，，とは無関係であるなお購入者向け融資の話は平成１２年１月ころ
出ていない。
カ本件第６行為について
(ア)本件第６行為のうち，補助参加人らの一部が，説明所を設置したこ
とは認める。甲２２８のとおりの看板等があることは認めるが，補助参
加人らのその余の行為は否認する。第１審被告らと補助参加人らは連携
していない。第１審被告国立市が東京都知事に対し，宅建業法に基づく
指導を求めたことは認めるが，その余は否認する。
(イ)補助参加人らの行為は，景観保全の目的で，立て看板などもその趣
旨で記載されており，それは表現の自由の範囲内の行為である。また，
来場者に対し，著しい不安感を与えたことはなく，本件建物の販売活動
を妨害したことはない。緑地帯の使用について住民には許可は不要であ
（）。，る乙２１６本件建物の発売広告看板への宅建業法に基づく指導は
市民となる購入者のため，また，新たな紛争防止のために当然記載すべ
きことを要請しただけである。
(3)第１審原告の損害について
アＡ損害について
本件建物は，本件条例に反し，かつ，違法性の極めて強い工事により景
観利益を害する違反建築物になったから，既存不適格化を前提とするＡ損
害は発生しない。仮に，違反建築物ではなく，既存不適格の建物であると
しても，第１審原告は，高さ２０メートルを超える建物は建てられないと
いう内在的制約を承知の上で本件建物について建築確認申請をし，これを
建築したものであるから，損害は発生しない。
また，仮に，本件地区計画又は本件条例制定行為に，違法性があったと
しても，①第１審原告主張の４億２９２２万９０００円の損害額につい
ては，５０年後の時点でも現在と同一の経済的諸要因，立法上の規制が存
在したものと仮定したものであり，そのがい然性に乏しく，算定の基礎と
した数字も仮定のものが多いこと，②本件建物は，既に過半が分譲され
ており，第１審原告は所有権を喪失しているし，残り住戸も５０年後に第
１審原告が所有者であることのがい然性に乏しいこと，③同一床面積で
の建替えが可能であり，建替えによる経済的損失は生じないこと（乙１１
１，１１２，１３１）に照らせば，第１審原告に損害が生じたとはいえな
い。
イＢ損害について
第１審原告の本件建物の建築が違法性の強いものであること及び本件地
区計画の策定，本件条例の制定が違法でないことについては，前記主張の
とおりである。
第１審原告は，景観保全と経済的採算性の調和を図る複数大手業者が，
本件土地の購入を断念するか，購入を希望したとしても入札額が７０億円
くらいであったにもかかわらず，それより３割高い９０億２０００万円で
購入したものである。そのため，販売住戸の価格を高額に設定せざるを得
なくなったものであって，売出予定価格である２１５億８５００円は，景
観形成重点地区候補地である本件土地において，常軌を逸した多数住戸の
高層建築物を前提とするものである。これをもとに採算を上乗せして販売
した総住戸の販売価格合計が，損害額の算定基礎になるものではなく，上
記売出予定価格は根拠のない金額である。
販売時期は，第１審原告が自由に決定できるものであり（例えば，建築
確認時に売り出すことも可能であった，結局，第１審原告の経営判断。）
上，売り出さなかっただけのことである。平成１３年の東京地裁行政判決
の２か月後を販売時期としたことと第１審被告らの行為には，何の関係も
ない。そもそも，マンション販売は，期分けをして長期間にわたり販売す
ることが多く，係争のないマンションでも売れ残りが多数出ており，大幅
な値下げ販売も随所で行われている。本件建物は，前記内在的制約のある
本件土地において，並木の２倍以上の建物を建築し，住民を無視ないし敵
視し，威圧的・侮辱的・脅迫的な近隣説明書を配布したもので，住民から
の強い反発を当然予想していたものであって，第１審原告は，このことを
本件土地購入前の平成１１年６月７日に第１審被告国立市から説明されて
いた。販売が遅れ，大量の売れ残りが出ることは，これらの事情から，当
初から折り込み済みのことであった。
また，第１審原告が本件建物の売出価額を下げた理由は，当時の地価の
下落傾向やマンション業界一般の傾向に加え，国立市内外の市民から景観
破壊マンションとして強い反対を受けていたこと，平成１２年の東京高裁
決定や平成１３年の東京地裁行政判決において，本件建物が違反建築物で
，，あることを前提とする判断がなされ本件建物の建築工事の違法性が高く
撤去される可能性が高い建物であったこと，高圧線が近接しているなど本
件建物それ自体の減価要因によるものである。本件建物の価額下落と本件
地区計画や本件条例等第１審原告が主張する第１審被告市長らの妨害行為
との間に因果関係はない。
ウＣ損害について
第１審被告らには，補助参加人らとの連携も共謀もない。補助参加人ら
の妨害行為もなく，その違法性も因果関係もない。本件建物に売れ残りが
出た原因は，前記イに記載のとおりである。
第１審原告が，Ｃ損害として主張する損害の内容は，本件建物の所有に
伴って当然に負担すべき費用である。また，いつでも賃貸により賃料収入
を得ることが可能なのであり，これによって経費を回収することは十分に
可能である（現に，本件建物の東棟については，経費を考慮した上で，賃
貸物件に切り替えられた。第１審原告が賃貸ではなく所有を選択して。）
いるのは，まさに自らの選択であって，これを第１審被告らに転嫁するこ
とは許されない。第１審原告主張のＣ損害は，失当である。
(4)第１審原告の新たな主張と請求の基礎の同一性
第１審原告の請求原因の追加的変更は，請求の基礎の同一性を欠き，第１
審被告らの審級の利益を奪うもので不当である。すなわち，原審において，
第１審原告は，損害賠償に関する主張として共同不法行為の主張はしていな
い。補助参加人らの行為として主張したのは，行政訴訟（各条例無効確認請
求事件）中における訴えの利益の判断に関する事項であり，個別の行為者や
行為内容が具体的に特定されていなかった。新たな主張は，原審において，
，。実質的な争点になっておらず証拠資料や訴訟資料からみても合理性がない
とりわけ補助参加人らとの関係では，参加的効力が生じ，審級の利益を奪う
もので重大な不利益をもたらす。
(5)本件第３行為に対する抗弁等
ア第１審被告市長の本件答弁は，市議会における答弁であり「端的に答，
えよ」との議員からの質問に対して，平成１２年の東京高裁決定に基づき
答弁した正当な職務行為である。第１審被告市長の本件答弁は，市議会に
おける答弁及び大学通りの景観という公共の利害に関する事実で，議員か
らの質問事項に対しなされた答弁であるから，公益目的でなされたもので
ある。
イ意見又は評論については，その前提事実について真実であるか，真実と
信じるについて相当な事由があれば，違法性が阻却されるところ，本件に
ついては，平成１２年の東京高裁決定の存在がある。議会における職務上
の発言を違法とするためには，違法又は不当な目的をもって事実を摘示し
。，。，たような場合に限られる本件答弁にはそのような目的はないよって
本件答弁の違法性は阻却される。第１審被告市長の発言がなされたのは，
平成１３年３月であるところ，このときの本件建物の適法性に関する裁判
所の判断は，平成１２年の東京高裁決定しかない。同決定は，理由中とは
いえ，双方が攻防を尽くした争点について下したものであって，傍論では
なく，同第１審被告が真実と信じるについて相当な理由があった。
(6)本件建物は違反建築物である。
ア建築基準法３条２項の解釈
(ア)第１審被告らは，建築基準法３条２項の「現に建築…の工事中の建
」，，築物について杭を打たない直接基礎の場合には基礎工事が開始され
建築物の一部である人工の構造物の一部が外観上判明する時点以降（基
礎工事がある程度進行している時点）に達している状態であり，杭基礎
を施す場合には，少なくとも杭工事がある程度施工されている時点をい
うものと解する。
，「」，(イ)建築基準法３条２項の文言上現に建築…の工事中の建築物は
正に建築物あるいはその一部が物理的に存在することを必要とする建。「
築物」とは，建築基準法２条１号の定義規定によれば，土地に定着する
工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものとされている土，，。「
地に定着する」とは，現に土地に付着しており，かつ，社会通念上その
性質として継続的に付着している状態をいう。したがって「現に建築，
…の工事中の建築物」といえるためには，土地とは物理的に明確に区分
された建築物が存在しなければならない。同法３条２項が「工事の着，
手」などの文言を用いず「建築物」という文言を用いている以上，上，
記のとおり解するのが相当である。また，乙８５の参議院建設委員会会
議録の政府委員の答弁部分（５頁１段目）からも明らかなように，立法
者も，根切り工事を建築工事とは考えていなかった。
(ウ)根切り工事の開始時点で，建築基準法３条２項の適用除外を認める
見解は，上記文言上の問題があるほか，この見解からは，土の掘削さえ
開始すれば，建築主の保護がなされるおそれがあり，この場合，新法令
の保護は全くなされないことになる。さらに根切り工事の途中で同条項
の適用除外を認める見解もあるが，これは特定行政庁の恣意的運用がな
されるおそれがあり混乱を招く。
(エ)建築基準法１１条１項は，現存建築物を無補償で新法令に適合させ
るよう除去・改修などをさせるのは酷なので無補償である限り残置を認
める趣旨の定めであるが，これと表裏の関係にある同法３条２項につい
ても，もうすぐ建物が完成するのに新法令に適合させるために除去や改
修を要するとするのは酷である場合に，既存不適格としてその存続を認
める趣旨に出たものと解されこの趣旨からは根切り工事程度では工，，「
事中の建築物」とはいえないのは当然である。
イ本件条例施行時の本件建物の工事状況等
(ア)本件建物の根切り工事費１億８０００万円は，全工事費７５億円に
占める割合が２．４パーセントであって，新法令の法益保護の達成とい
う公益的目的を考えれば，この程度の負担は，建築主にとっても受忍の
範囲内である。また，本件土地周辺の状況から同所が低層住宅地を中心
とした地域であることは容易に判明し得ることであって，本件条例制定
行為は，第１審原告にとって，不測の事態ではなく，容易に予想するこ
とができたことである。
(イ)本件条例施行時である平成１２年２月１日における本件土地の工事
状況は，土の掘削である根切り工事とその掘削により周囲の土が掘った
場所に崩れてくるのを防止するための山留め工事のうちＨ鋼打設しかし
ていない。工事費全体からいえば，同日時点では０．２４パーセントを
費やしたにすぎない。
(ウ)以上によれば，本件建物について建築基準法３条２項の新法令適用
除外を認める余地はない。
(7)歴史性，地域性に基づく本件土地の内在的制約
ア現在に至る国立地域の端緒は，大正末期にキャンパスが手狭になって移
転を計画していた東京商科大学（現一橋大学）が，関東大震災で焼け出さ
，，れたためＰ２学長が土地探しを友人の箱根土地株式会社のＰ３に依頼し
同人がβ北部のヤマと呼ばれていた土地に着目して，ここにドイツの学園
都市を模して理想の学園都市を作るべく用地を買収してまちづくりを始め
たことにある。国立地域のまちづくりは，当初から街の景観にこだわり，
美観を損する建物は禁止された。昭和３年に住民たちは「γ」という町内
会を結成し，大学通りの緑地帯に桜を植えて世話するなどした。住民は，
昭和２７年，風紀の乱れを浄化するため，文教地区指定の運動をして，同
指定を獲得した。昭和２０年代後半からは，国立音楽大学や都立国立高校
など多数の教育施設の参集があり，市民大学セミナーや国立文化祭など国
立地域の文化活動が進み，教育と福祉とを文教都市の両輪としてとらえ発
展していった。本件土地は，補助参加人桐朋学園，都立国立高校，東京都
多摩障害者センター，国立障害者センター，国立福祉会館，低層住宅に囲
まれた場所に当たる。
イ昭和４５年の建築基準法の改正に伴う用途地域の見直しに際し，国立市
は，東京都のガイドラインに従い，大学通りと道路奥行き沿道２０メート
ルの住宅地を第二種住居専用地域とする案を東京都に提出したが，国立市
民は，大学通りの景観が破壊されるのを防止するため，規制の厳しい第一
種住居専用地域に下げるよう求め，昭和４８年１０月に大学通りの一橋大
学以南の沿道につき建物の高さを１０メートル以下とする第一種住居専用
地域を勝ち得た（一種住専運動。これにより，建物の高さは大学通りの）
２０メートルのイチョウの並木の高さや周辺のおおよそ１０ないし１５メ
ートルの建物の高さと調和しなければならないという法的確信ともいうべ
き意識が住民の間で歴史的に形成された。このような歴史性，地域性を有
する本件土地を含む大学通りの周辺地域は，昭和５０年に読売新聞の「文
化の薫る町番付表」で国立市は東前頭筆頭にランクされ，昭和５７年１０
月１日には，東京都の「新東京百景」に選ばれるなどし，多くの人々から
高い評価を得ている。このように，本件土地一帯には，大学通りの並木や
１０ないし１５メートルの建物の高さと調和しない建物は建てられないと
いう内在的制約が存在した。
ウ国立市は，住民の法的確信というべき意識を法的制度に高めることとし
て，平成９年に国立市都市景観形成基本計画を作成し，その基本計画にお
いて，本件土地を含む地域が景観形成重点地区の候補地である大学通り沿
（）。，道地区Ｃ地区に指定する旨の計画が決定された同基本計画において
大学通り地域は「大学通り）沿道の建築物が大学通りの並木や街路全，（
体の雰囲気と調和することが景観形成上極めて重要である」と指摘され，
都市景観の特性として「沿道には，低層住宅が並び，大学通りの並木等，
と調和した景観を作っているブロックも少なくない」として，美しい景観
を地域の市民が積極的に参加して維持・形成することとしていた。平成９
年１２月１９日の国立市の景観形成審議会の答申でも「建物の高さはおお
よそ２０メートル程度の高さで並ぶ大学通りの並木と調和し…たものとな
るよう特に留意すべきである」と明記されている。平成１０年３月３０日
（）。，には国立市都市景観形成条例景観条例が制定されたこの条例の中で
事業者の積極的な景観形成への寄与努力義務と市長の景観形成に関する施
策への協力義務が規定され，大規模行為の届出をした者に対しては市長は
必要な措置を講ずるよう助言，指導をすることができる旨が規定されてい
る。景観条例に基づいて，同年１２月２８日に，大規模行為景観形成基準
を告示し，市民と事業者と行政で共働してまちづくりを進める旨と建築物
は周囲の建築物等との調和を図り，美しい街並みを造る旨を明示した。こ
のように景観形成基本計画，景観審議会の答申，景観条例，大規模行為景
観形成基準などにより，本件土地を含む一体が高さにおいて周辺の低層住
宅や並木の高さと調和する高さの建築物しか建築できないとされ，法的確
信に裏付けられた内在的制約が法的制度にまで高められたものである。本
件における周囲の建築物は，おおよそ１０ないし１５メートル程度である
から，新たに建築する建築物の高さは，イチョウ並木との調和を図る意味
でおおよそ２０メートル程度になることは客観的に明らかである。
エこの内在的制約を強制力を有する高さ制限の形で本件土地一帯などで実
現しようとする動きがあったことは，週刊住宅平成１１年１２月９日号に
も記載のとおりである。したがって，本件地区計画と本件条例は，この内
在的制約を本件土地を含む地域に景観条例や大規模行為景観形成基準等か
ら客観的に予測できる範囲で顕在化させたものである。
オなお，本件土地が例外的に第二種住居専用地域に指定された理由は，当
時４階建てであった５００平方メートルを超える東京海上の計算センター
（旧建物）が存しており，第一種住居専用地域に指定され１０メートルの
高さ制限をかけた場合，旧建物が既存不適格の建物になってしまうからで
ある。本件土地の用途地域の指定替えのときに第一種住居専用地域に指定
すればよかったという第１審原告の主張は，景観保全に熱心な東京海上の
計算センターが存在し，周辺に教育機関と福祉施設が数多く存したことに
より，将来的に教育機関や福祉施設の用地になることが十分に考えられた
ことに照らすと，非現実的である。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，第１審原告の，①第１審被告らに対する本件地区計画及び本
件条例の建築物の高さに関する部分についての無効確認ないし取消しを求める
請求部分（請求１ないし４，並びに，②第１審被告市長に対する本件条例）
の公布行為の無効確認又は取消しを求める請求部分（請求６及び７）はいずれ
も不適法であり，③第１審被告国立市に対する金員請求（請求５など）のう
ち，損害賠償金２５００万円及びこれに対する不法行為日の後である平成１５
年４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払
を求める部分は理由があり，その余は，当審において追加された請求原因事実
に関する部分も含め理由がないものと考える。その理由は，以下のとおりであ
る。
２請求１ないし４，６及び７が不適法である理由
(1)本件地区計画部分の無効確認又は取消しを求める部分について
ア抗告訴訟の対象となる行政処分とは，公権力の主体である国又は公共団
体が行う行為のうち，その行為によって，直接国民の権利義務を形成し，
又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解す
る。
地区計画は，市町村の定める地区計画についての都市計画のうち，その
内容が都市計画法施行令１４条の２所定の事項（地区計画等に定める事項
のうち都道府県知事の同意を要するもの）を含まないものについては，そ
，（）。の旨を告示することによりその効力を生じる都市計画法２０条３項
地区計画は，市町村が決定する都市計画において，当該都市計画区域内の
建築物の建築形態，公共施設その他の施設の配置等からみて，一体として
それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整
備，開発及び保全するために，道路，公園その他の政令で定める施設（地
区施設）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画（地区整備計
画）を定める。地区整備計画には，地区計画の目的を達成するために，建
築物等の用途の制限，建築物の容積率の最高限度等，建築物等の高さの最
高限度等が定められる（同法１２条の５。）
地区計画が定められた場合，その土地の区画形質の変更，建築物の建築
その他政令で定める行為を行おうとする者は市町村長への届出をしなけれ
ばならず，それに対し市町村長は地区計画に適合しないと認めたときは設
計変更等その他必要な措置をとるよう勧告することができる（都市計画法
５８条の２。また，開発行為に当たり，予定建築物等の用途又は開発行）
為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められているかの
審査を受けなければならない（同法３３条。さらに，市町村は，地区整）
備計画等が定められている地区計画等の区域内において，建築物の敷地，
規模，建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定め
られたものを条例でこれらに関する制限として定めることができる建，，（
築基準法６８条の２。）
しかしながら，地区計画決定による効果が上記の程度であるとすれば，
地区計画決定そのものは，当該区域内の個人の権利義務を直接形成し，又
はその範囲を確定する法律上の効果を伴うものとまではいえない。
イ地区計画の決定が告示されれば，当該地区内の土地価格が変動し，同区
域内の土地の権利者に経済的な不利益を及ぼすことがあり得るけれども，
，，，これは一般的な財産権の制約であって事実上の不利益にとどまるから
これをもって地区計画決定の処分性を肯定することはできない。
建築基準法６８条の２に基づき，地区計画の内容に沿った条例が定めら
れた場合であっても，同条例に基づく処分等により当該区域内の個人に対
する具体的な権利義務の変動が生じた場合にその処分等を抗告訴訟の対象
などにすべきであって，地区計画そのものを行政処分として抗告訴訟の対
象とする必要は原則として存在しない。
ウ第１審原告は「法令等が抽象的な内容でなく，具体的な特定の内容を，
有している場合や，法令等の内容自体は抽象的であるが，その直接の効果
として個人の具体的権利義務に影響を与える場合には，かかる法令等は抗
告訴訟の対象になる処分であるところ，本件条例は，法令の形式を採って
いるものの，施行されることによって，実質的には第１審原告だけに高さ
２０メートルを超える建築物の新築・増築等禁止の直接的効果をもたらす
もので，本件地区計画は，本件条例と一体のものとして抗告訴訟の対象と
なる処分となる」旨主張する。
確かに，法令等が具体的な特定の内容を有している場合や，法令等の直
接の効果として個人の具体的権利義務に影響を与える場合には，かかる法
令等は抗告訴訟の対象となり得るというべきである。しかしながら，第１
審原告も自認しているように，本件地区計画の対象区域には，第１審原告
以外に補助参加人桐朋学園のほか約５０棟の建築物が存しており，決して
第１審原告だけが本件地区計画部分の影響を受けるわけではない。第１審
原告は「約５０棟の建築物のほとんどが戸建住宅であり，もともと敷地，
面積に照らし高さ２０メートルを超える建築物を法令上建築することがで
きない」旨指摘するが，将来の再開発の可能性等を考えた場合，かかる断
定は困難である。補助参加人桐朋学園についても本件地区計画部分の制約
を受けることは明らか（第１審被告市長の許可を得て適用されない場合が
あるにしても，その許可がなされるという確証はない）である。要する。
，，に本件地区計画部分が具体的な特定の内容を有しているとはいえないし
本件地区計画部分の効果として第１審原告個人の具体的権利義務に影響を
与えているともいえない。また，後記認定のとおり本件地区計画が第１審
原告だけを狙い撃ちにする主観的意図が第１審被告らに存していたとして
も，これらの処分性は客観的に定まるのであるから，上記程度の他事考慮
は前記処分性の判断を左右する事情にはならない。第１審原告の上記主張
は採用できない。
(2)本件条例の無効確認又は取消しを求める部分について
ア第１審原告の主張は，本件条例を本件地区計画と一体のものとして，本
件建物が本件条例に違反することになることに伴い，何らかの不利益処分
が行われるのを防止するために，その前提である本件条例部分が無効であ
ることをあらかじめ確定しておくことを目的にしているものと解される。
しかしながら，具体的・現実的な争訟の解決を目的とする現行訴訟制度
のもとでは，その訴訟形態が法定の抗告訴訟，当事者訴訟又は無名抗告訴
訟であるかを問わず，法令違反の結果として将来何らかの不利益処分を受
けるおそれがあるというだけでは，事前にその前提となる法令の効力の有
。，無の確認を求めることが当然に許されるわけではない当該法令によって
侵害を受ける権利の性質及びその侵害の程度，違反に対する制裁としての
不利益処分の確実性及びその内容又は性質等に照らし，同処分を受けてか
らこれに関する訴訟の中で事後的に当該法令の効力を争ったのでは回復し
難い重大な損害を被るおそれがある等，事前の救済を認めないことが著し
く不相当とする特段の事情がある場合でない限り，あらかじめ当該法令の
効力の有無の確定を求める法律上の利益はないというべきである。
本件では，本件建物の建築に対して，本件条例が適用され，本件建物が
違反建築物になる場合には，これに対して建築基準法９条１項に基づく是
正命令権限が行使された際に，同権限の発動としてされた処分の効力を争
う中で本件条例部分の効力を問題とすれば足りる。また，本件建物につい
て既存不適格として直接には本件条例部分の適用がない場合でも，将来，
本件建物の建替え等の際に，建築確認申請等に対する拒否処分がなされた
ことに対し，その効力を争う中で本件条例部分の効力を問題にすれば足り
る。本件全証拠によっても，現段階において，第１審原告が本件地区計画
と一体になった本件条例の制定によって受けた経済的不利益が，上記の不
利益処分ないし拒否処分を待って本件条例部分の効力を争ったのでは回復
し難い重大な損害を被るおそれのある特段の事情があると肯認することま
では認められない。
イ第１審原告は「行政事件訴訟法３６条の無効確認の訴えについて，原，
告適格が認められるためには同条所定の積極要件（当該処分又は裁決に続
く処分により損害を受けるおそれのある者その他…法律上の利益を有する
者）又は消極要件（当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前
提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができな
いもの）のいずれかを満たせばよいところ，第１審原告は，本件条例部分
が存在することによって，特定行政庁から違反是正命令や撤去等を受ける
不安と不利益は損害賠償訴訟等によって代置できない」旨主張する。
ところで，行政事件訴訟法３６条の文言にかんがみると，消極要件は，
積極要件に係るものと読むことが自然であり，双方の要件を満たすことが
必要と解すべきである。その上で，消極要件について，処分の無効確認を
求める訴えの方がより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合には
消極要件を満たすと解することが妥当である。
第１審原告については，補助参加人らを含む住民らからの建築指導事務
所長らを相手方にした建築物除去命令等請求訴訟（平成１３年の東京地裁
行政判決はその１審判決）が最高裁において訴え却下により確定している
こと（甲２７１，第１審原告又はその承継人は，将来，本件建物を建て）
替える際に，その時点の建築法規に照らし，本件地区計画部分ないし本件
条例部分が存在することで不利益が生じたときは，建築確認申請等に対す
る拒否処分を争うことにより本件条例部分等の効力を争うことができるこ
と，以上のことを指摘できるのであって，他に代置することができない場
合とはいえず，訴えの利益がないことに帰する。結局，第１審原告の前記
主張は採用できない。
ウ以上のとおりであって，本件条例部分についての無効確認又は取消しを
求める部分は，その訴訟形態がどのようなものであれ，不適法というべき
である。
(3)第１審被告市長の本件条例の公布行為の無効確認又は取消しを求める部
分について
ア上記訴えを本件条例の制定行為とは別個に，本件条例の公布行為そのも
のを独立した行政処分ととらえ，その無効確認又は取消しを求める訴えと
解した場合，その訴えは不適法であると解する。条例の公布行為は，既に
一定の内容をもって成立している条例を周知させるために外部に表示する
。，，，行為であるすなわち条例は議会の議決によって成立するものであり
その成立した条例の内容を住民に知らせるための表示行為が条例の公布行
為であって，これにより条例は住民に対し現実にその拘束力を発動するこ
，，とになるがこれは条例の制定とその後の手続に伴う反射的な効果であり
条例の制定行為に対する付随的なものにすぎない。条例の公布行為を独立
の行政処分ととらえて，これを抗告訴訟の対象とすることはできないとい
うべきである。
イ上記訴えを条例の公布行為を条例の制定行為としてとらえた上で，本件
条例自体の効力を争う訴えであるとすれば，このような訴えが不適法であ
ることについては，前記(2)で説示したとおりである。
ウいずれにしても，第１審被告市長の本件条例の公布行為の無効確認又は
取消しを求める部分は不適法である。
(4)以上のとおり，第１審原告の，第１審被告らに対する本件地区計画及び
本件条例の建築物の高さに関する部分についての無効確認ないし取消しを求
める部分並びに第１審被告市長に対する本件条例の公布行為の無効確認又は
，，取消しを求める部分はその余の点を判断するまでもなく不適法であるから
却下を免れない。
３請求５（追加された請求原因を含む）について。
第１審原告は「第１審被告ら及び補助参加人らは，共同して不法行為を行，
い，その結果，第１審原告に損害を被らせた」旨主張するので検討する。
(1)事実認定等
前提事実及び証拠（甲１～３，４の１～３，甲６～１１，１３，１６，１
７，２１～２５，２６の１，２，甲２７～３３，３４の１～４，甲３５～４
１，４２の１～２，甲４３，４４，４５の１～４，甲４６～５３，５５の１
～２，甲５６，５８～６０，７７，８０，８２，８３の１～３，甲８４～８
７，８８の１～２，甲８９～９９，１０１～１０６，１０８，１１１の１～
３，甲１１２の１～１６，甲１１３～１１６，１１８～１２０，１２３～１
２７，１３５，１３６，１５０，１５５，１５６，１５７の１～２，甲１５
８の１～２，甲１６１の１，２，甲１６２，１６４，１６５の１～５，甲１
６６，１６７，１６９，１７１，１７２，１７４，１７６，１８０，１８３
，，，，，，～１８８１８９の１～３甲１９０１９６の１２甲１９７の１～２
甲１９９，２１０，２１３，２１４，２１７～２２８，２３５，２３８～２
４２，２４７，２４８の１～２，甲２５２～２５５，２６１，２６６，２６
７の３，甲２６８，２７１，乙５～１４，１５の１～２，乙１８，２０，２
，，，，，，，１の１～２乙２２の１～２乙２４～４２４３の１２乙４５４６
，，，，，，，４７の１～３乙４８～５２５３の１２乙５４～５６５７の１２
乙５８の１，２，乙５９の１，２，乙６０の１～４，乙６１，６３，６４，
６５の１，乙６５の２の１，乙６５の２の２，乙６９，７２～７６，７７の
１，２，乙７８の１，２，乙７９，８０，８１の１，２，乙８５，９３，９
６，９８～１０１，１０６，１０８，１１３，１１４の１の１，乙１１４の
１の２，乙１１４の２の１，乙１１４の２の２，乙１１４の３の１，乙１１
４の４の１，乙１１４の４の２，乙１１４の５の１，乙１１４の５の２，乙
１２４，１２５，１２７の１～９，乙１３２～１３５，１４８，１５４～１
５８，１６０の１～６，乙１６１，１６２の１～２，乙１６４，１６５，１
６７，１６８，１６９の１，２，乙１７１，１７３，１７５，１７６，１７
９，１９０の１～５，乙１９１，１９２の１，２，乙１９３の１，２，乙１
９５の１～３，乙２００，２０２，２０５～２０７，２１０，２１４～２１
６，２１８の１，２，乙２２０，２２１の１，２，乙２２７，２２８，２３
２，２３４，２３６，証人Ｐ４，同Ｐ５，同Ｐ６，第１審被告国立市代表者
兼第１審被告市長）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められ
る。
ア本件土地を含む周辺土地の歴史・地域性等
(ア)関東大震災後，箱根土地株式会社社長であったＰ３は，地震の被害
が少なく緑に恵まれた当時のβ北部の山林に着目し，大正末期にキャン
パスが手狭になり，同震災で被害を受けた東京商科大学（当時δ所在。
Ｐ２学長とＰ３とは懇意であった）などを招致し，理想的な学園都市。
を造りたいとの構想のもと，ドイツの大学都市（ゲッティンゲンといわ
れている）をモデルにしたまちづくりを設計させた。そして，地主か。
ら土地の買収を進めるとともに，同所北側を走る現在のＪＲ中央本線に
，（）新駅を誘致し駅前ロータリーから南北に伸びる広幅約４４メートル
の直線道路（本件土地の南端側にある江戸街道までの延長約１．２キロ
メートルの現在の大学通り）を中心に対称的に南西と東南に真っ直ぐ伸
びる通りを造り，上下水道，電気を供給し，２００坪を単位とする宅地
を整然と区画するなどして整備した。大正１５年３月の新駅（当時はε
停車場と称していた）開業直前ころにこの地域の町名を「ζ（国分。」
。）。，寺と立川の間だからといわれているとすることが決まったそして
昭和２年に東京商科大学が移転（昭和５年に第２次移転）し，ε駅南側
の大学通り及び東京商科大学を中心とする一帯は，そのころから計画的
に分譲されていった。
(イ)当初の住民は多くはなかったが，新住民たちは，昭和３年にγとい
う町内会を結成し，昭和９年ころに大学通りの緑地帯に桜を植えて世話
をしたり，有志で自警団を組織するなどした。その後，桜と交互にイチ
ョウも植えられるようになり，大学通りの並木道は次第に整えられてい
った。昭和１６年には，補助参加人桐朋学園の前身である第一山水中学
校が設立された。昭和２６年４月１日，βはζとなった。
地域住民の意向をくんだζは，歓楽街になることを防ぎ風紀の乱れを
浄化するため，東京都知事に文教地区の申請手続をなし，昭和２７年，
一橋大学（昭和２４年５月に東京商科大学から新制の一橋大学になっ
た）から大学通りの北側の地区が文教地区に指定された。なお，本件。
土地は文教地区には入ってない（乙８，甲２４１。その後ζの居住人）
口が増加し，昭和４２年１月１日，市制が施行され国立市になった。国
立市には，一橋大学，補助参加人桐朋学園のほか，都立国立高校，都立
第五商業高校，ＮＨＫ学園など多数の教育施設の参集があり，文教都市
として発展していった。
(ウ)昭和４４年，交通量の増加等による児童・生徒の交通安全の見地か
ら，大学通りの都立国立高校前（本件土地の東北側）に歩道橋設置を求
，。，める要請がなされ国立市は東京都に歩道橋設置を申請したところが
大学通りに歩道橋を設置することは美観上芳しくないなどの意見が出さ
れ，訴訟にまで発展したことがあった（結局，歩道橋は設置された。。）
(エ)昭和４５年法律第１０９号による建築基準法の改正に伴い，用途地
域の見直しが行われた。昭和４７年の東京都の用途地域に関するガイド
ライン（地域地区指定基準）によれば，一橋大学以南７５０メートルの
大学通りの両側２０メートルの住宅地は第二種住居専用地域になるばず
のものであった。当時の国立市長は，東京都のガイドラインどおりの案
を国立市議会の了承を得て，東京都に提出したが，景観破壊を危惧した
周辺住民らは，上記地域を規制の厳しい第一種住居専用地域にするよう
求め，再検討がなされた結果，昭和４８年１１月ころに上記地域は，建
物の高さを１０メートル以下とする第一種住居専用地域に指定されるに
至った（一種住専運動。なお，本件土地を含む地域は，当初のガイド）
ラインどおり第二種住居専用地域に指定された。
(オ)昭和４８年３月ころ，補助参加人桐朋学園男子部門東側の大学通り
沿いの土地に７階建て８０戸のマンション建設計画が持ち上がった。し
かし，同補助参加人や近隣住民らの反対運動と交渉の結果，当初の計画
は見直され，その後，２階建てのテラスハウスが建設された。
(カ)本件土地は，ε駅から約１１６０メートルの距離にあり，その一部
がη分譲地の南側に属していたが，昭和７年ころからは住宅敷地ではな
く塗料工場の敷地になっていた。本件土地は，昭和４０年ころ，東京海
上が所有するに至り，昭和４１年ころ，地上４階地下１階・高さ約１６
メートル，延べ床面積１万２３９８平方メートル（その後増築され，床
面積１万８６１６平方メートル）の計算センター（旧建物）の敷地とし
て利用された。
本件土地は，昭和４８年１１月ころ，第二種住居専用地域（前述，）
第一種高度地区，準防火地域に指定され，建ぺい率６０パーセント，容
積率２００パーセントとされた。昭和５１年法律第８３号による建築基
準法改正によって，事務所の用途に供する部分の床面積の合計が１５０
０平方メートルを超える建築物の建築が禁止され（改正建築基準法別表
第二の(3)９号，本件土地上の計算センター（旧建物）が既存不適格）
になったため，東京海上は，昭和６２年ころ，国立市長に，本件土地を
第二種住居専用地域から住居地域に用途地域を変更するよう陳情した
（乙７２）が，受け入れられなかった。そのため，東京海上は，本件土
（），地にあった計算センター旧建物を大規模化することができなくなり
平成２年に多摩センターに用地を購入し，平成６年５月に同所をオープ
ンして，平成７年１１月に本件土地から撤退し，本件土地を売却する意
向を固めた。
(キ)東京都は，平成８年６月ころ，本件土地（ごく一部を除く）を含。
む区域について，都市計画決定により第二種中高層住居専用地域に指定
した。また，本件土地の北側にある補助参加人桐朋学園のある区域を第
一種中高層住居専用地域に，その東側で本件土地の北側に当たる大学通
り沿いの区域を第一種低層住居地域に，本件土地の西側と南側を第二種
中高層住居専用地域にそれぞれ指定した。本件土地が，第一種高度地区
であることや建ぺい率及び容積率については従前どおりである。
上記指定について，国立市は，平成６年３月２０日付け「市報くにた
ち」に用途区域の見直し案を公表し，その内容について，同月２９日か
ら同年４月１５日まで合計７回にわたって住民説明会を開催した。その
結果を考慮して策定された東京都の原案は，平成７年４月２４日から同
年５月１９日までの間，国立市役所において縦覧に供され，同年６月２
２日に公聴会が開催され，平成８年１月１９日から同年２月２日までの
間同案が重ねて国立市役所に縦覧に供された。これに基づいて東京都知
事から正式に都市計画決定がなされ，本件土地は，第二種中高層住居専
用地域に指定されたが，これについて国立市や補助参加人らをはじめと
する周辺住民らから東京都などに働きかけをした形跡はない。
(ク)大学通りは，道路の中心から左右両端に向かって各７．３メートル
の車道，約１．７メートルの自転車レーン，約９メートルの緑地帯，約
３．６メートルの歩道が配置され，緑地帯にある高さ約２０メートルの
イチョウや桜の並木などが評価され，昭和５０年に読売新聞の「文化の
薫る町番付表」で国立市は東前頭筆頭にランクされ，昭和５７年１０月
１日には，東京都の「新東京百景」に選ばれるなど，多くの人々から高
い評価を得るようになった。また，現在でも，多くの住民がボランティ
アで大学通りの清掃その他の活動を続けている。
(ケ)平成１１年４月の統一地方選挙で景観保持を公約の柱のひとつに掲
げていたＰ７が国立市長に当選した。
イ国立市の景観を巡る施策等
(ア)国立市は，平成８年４月１日，市内における開発行為等によって，
無秩序な市街化が行われることを規制することなどを目的として，国立
市開発行為等指導要綱（以下「旧指導要綱」という。甲９５）を制定し
た。
(イ)国立市は，平成９年に国立市都市景観形成基本計画（乙１２）を作
成し，同計画において，本件土地を含む地域が景観形成重点地区の候補
地である大学通り地域（このうち，本件土地の東側を含む一帯が大学通
り沿道地区（学園・住宅地区（Ｃ地区）と指定された。ちなみに，Ａ）
地区は「大学通り地区，Ｂ地区は「大学通り沿道地区（商業・業務地」
区」とされている）に指定する旨の計画を決定した。同計画におい）。
て，大学通り地域は「沿道の建築物が大学通りの並木や街路全体の雰，
囲気と調和することが景観形成上極めて重要である」と指摘され，大学
通り沿道地区学園・住宅地区・Ｃ地区の都市景観の特性として沿（），「
道には，低層住宅が並び，大学通りの並木等と調和した景観を作ってい
るブロックも少なくない」として，美しい景観を地域の市民が積極的に
参加して維持・形成している旨指摘された。
(ウ)国立市都市計画審議会は，平成９年１２月１９日，国立市に対し，
国立市都市景観形成条例・規則案の策定及び国立市都市景観形成基本計
画改定案について答申（乙１３）を行った。その中で，国立市の重要な
景観資源のひとつである国立駅周辺及び大学通りの美しい景観が，既存
建物の高さを超えた高層マンションの林立によって損なわれつつあり，
平成元年以降に行われた都市計画変更以降に，従来の高さを超える高層
，，建築物が出現するようになったことを指摘した上で優れた景観を守り
さらに育てるためには，景観資源となる建物や並木と調和した街並みが
形成されるよう都市計画を適切に行い，景観条例による重点地区景観形
成計画を定めて実行していくことが必要であって，その際，駅周辺や大
学通り沿道の建物の高さはおおよそ２０メートル程度の高さで並ぶ大学
通りの並木と調和したものになるよう特に留意すべきである旨の指摘が
なされた。
(エ)平成１０年３月３０日に国立市都市景観形成条例（平成１０年国立
市条例第１号。景観条例。甲４８，乙１５の１）が公布され，同年４月
１日から施行された。この条例の中で，事業者の積極的な景観形成への
（）寄与努力義務と市長の景観形成に関する施策への協力義務同条例８条
や，大規模行為の届出をした者に対しては市長は必要な措置を講ずるよ
う助言，指導をすることができる（同条例１５条ないし１７条）旨など
が規定された。景観条例に基づいて，同年１２月２８日に，大規模行為
景観形成基準（乙４１）が告示（施行は平成１１年１月１日）され，市
民と事業者と行政で共働してまちづくりを進める旨と延べ１０００平方
メートル以上や高さ１０メートル以上の建物の新築工事をしようとする
建築主は周囲の建築物等との調和を図り，美しい街並みをつくる旨など
が定められた。
ウ第１審原告による本件土地の取得及び本件建物建築までの経緯等
(ア)第１審原告の本件土地買受けと本件建物の建築計画等
ａ第１審原告は，平成１１年４月ころ，本件土地の物件概要を知るに
至り，同所における大規模マンション建設の可能性に関する調査を開
始した。第１審原告は，同年５月２１日，第１審被告国立市や東京都
の建築指導事務所の各担当部局との間で，本件建物の建築計画に関す
る開発相談及び建築確認相談を開始した。第１審被告国立市の都市計
画課からは，大学通り沿いは関係市民団体の関心が特に高いこと，現
在，大学通り沿いの建物について景観権を巡り裁判中であること，景
観条例に基づき，大規模行為届出書の提出が必要であること，景観条
例では，色彩計画や壁面線などについて規制することがあるが，高さ
・日影など建築基準法で定められている事項については言及していな
いことなどを聴取した。
ｂ第１審被告市長は，平成１１年７月３日，補助参加人らを構成員と
する「三井不動産のマンションの反対集会」に出席し，第１審原告が
本件土地にマンションを建築する計画があることを集会出席者に話し
た上で「皆さん，このマンション問題も大事ですが，あそこの大学，
通りにマンションができます。いいんですか皆さん。はっきり申し上
げて行政は止められません」と述べて，建築反対運動をしょうようし
た。その話を聞いた補助参加人桐朋学園など国立地域の景観を重視す
る周辺住民らの間に次第に本件建物の建築計画反対の動きが広がって
きた。
ｃ第１審原告は，検討の結果，本件土地に大規模マンションの建築が
可能であると判断し，平成１１年７月２２日，東京海上から，本件土
地を９０億２０００万円で購入し（甲１９９，同年８月２日，東京）
都知事に対し，本件土地を中高層共同住宅（販売用）として利用する
旨記載した土地売買等届出書を提出した。
ｄ第１審原告から本件建物の建築を請け負った三井建設株式会社（以
下「三井建設」という）は，本件土地について，ボーリング調査等。
の地盤調査を行った。そして，本件土地の地盤構成，本件建物の各棟
の構造及び重量，工事のコスト等を検討し，杭基礎による工事をする
。，棟と直接基礎による工事をする棟を併存する方法を選択したそして
本件土地の仮囲い工事，仮設事務所の設置，工事用インフラの整備，
遣方（建築に先だって柱心などの基準となる水平位置を示すために設
ける仮設物・墨出しを行った後，階数の多い棟の部分から工事を開）
始し，土砂崩壊を防ぐための山留め又は法切り工事と並行して，根切
り工事を行う計画を立てた（杭基礎の場合には根切りに先立って杭打
ちが行われることが多いが，直接基礎方式では杭打ちを行わずに根切
り工事がなされる。。）
(イ)本件地区計画の公告・縦覧まで
ａ平成１１年８月８日，本件建物の建築計画に反対する補助参加人ら
を主な構成員とする市民団体「東京海上跡地から大学通りの環境を考
える会（考える会）が結成され，その代表に補助参加人Ｐ１が選任」
された。
ｂ第１審原告は，平成１１年８月１８日，第１審被告国立市の都市計
，，画課に対し当時の旧指導要綱に基づく事業計画事前協議書を提出し
これが受理された。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及
び同施行規則（昭和５３年東京都条例第６４号，同年東京都規則第１
５９号。以下「紛争予防条例」という。甲９４）は，建築主が中高層
建築物を建築しようとするときは，標識の設置や近隣関係住民に対す
る説明などを実施しなければならないこと，同標識は建築基準法６条
１項に定める建築確認申請を行う日の少なくとも３０日前までに設置
しなければならないことが定められている。すなわち，建築主は，旧
指導要綱に基づく事前協議書を提出してこれが受理されると，直ちに
旧指導要綱及び紛争予防条例の定める標識を設置することができ，そ
の日から３０日を経過すれば，建築確認申請をすることができること
になる。
ｃ第１審被告市長は平成１１年８月１９日第１審原告に対し９，，，「
月１日改正予定の新しい指導要綱（国立市開発行為等指導要綱・同要
綱施行基準。以下「新指導要綱」という。乙６４）に基づく事前協議
を行う」との文書を発し，第１審原告に対し，①新指導要綱に基づ
いて事前協議書を出し直すこと，②その提出時期は標識設置の２週
間後とすること，③標識は紛争予防条例の標識文言の併記をせず，
第１審被告国立市の単独標識とすること，の各点を要請した。
しかし，第１審原告は，この文書を第１審被告市長に返還した。そ
して，第１審原告は，平成１１年８月２７日，第１審被告市長にあて
に景観条例２６条１項に基づく大規模行為届出書を提出した（甲１８
５この中で本件建物の最高高さを５５メートル地上１８階地）。，，（
下１階）建てとしている。
，，ｄ第１審原告は平成１１年８月下旬から同年９月上旬ころにかけて
近隣住民を個別訪問して，本件土地上に建築する予定の本件建物の建
築計画の概要を書面（乙１２４，１２５）で説明した。その中で，第
１審原告は，近隣住民を「原告」と称したり，関係法規に抵触しない
のに請求することは原告（近隣住民の意）の過大要求である旨，文句
があるなら建築主に対してではなく法律に対して文句を述べてほしい
旨などを記載した。当時，第１審原告は，住民に対する全体説明会等
を開催することは考えていない旨を表明していた。他方，第１審被告
国立市の担当者は，第１審原告に新指導要領のとおりに実行するよう
要請した。
ｅ平成１１年９月１日，新指導要綱が施行され，１０メートル以上の
中高層建築物等の事業主は，敷地の境界から建物の２倍の水平距離の
範囲内の権利者（２Ｈ）等に対して，設計図等により事業計画の概要
を説明し紛争が生じないよう努めなければならないこと，事業主は，
説明会を開催したときは，その内容を書面により第１審被告市長に報
告しなければならないことなどが定められた。
ｆ本件土地の近隣住民の一部は，国立市議会に対し，本件土地上に予
定されている本件建物の建築計画を周辺の環境と調和を持った計画に
変更するよう第１審原告に働きかけることを求める約５万人の署名の
（，。）ある陳情書ただし市外在住者の署名が約４分の３を占めている
を提出し，国立市議会は，平成１１年９月２２日，この陳情を採択し
た。
ｇ第１審原告は，第１審被告国立市に対し，事前審査願を提出した。
同第１審被告は，平成１１年１０月１日，近隣住民から要請されてい
る説明会が開催されていないこと等事前協議が終わっていないとして
事前審査願の受理を拒否した。
ｈ第１審被告国立市は，平成１１年１０月５日，予定されている本件
建物の建築計画への対応について，部長会を開催して検討した。その
中で，都市計画法上の地区計画の決定をする案も検討された。
，，ｉ平成１１年１０月７日景観条例に基づく大規模行為届出に関して
第１審被告国立市と第１審原告との間で打ち合わせが行われ，同第１
審被告は「大学通り周辺の土地に関し）建物の高さはおおよそ２，（
０メートル程度の高さで並ぶ大学通りの並木と調和するように」とし
た平成９年１２月１９日付けの審議会答申文を第１審原告に示した。
，，，，また第１審被告市長は平成１１年１０月８日第１審原告に対し
景観条例２８条１項に基づき，書面により，周辺の建築物や２０メー
トルの高さで並ぶイチョウ並木と調和するよう，計画建物の高さを低
くすること，ゆとりある歩道空間を確保し，既存の植栽帯を保全する
ため，敷地東側（大学通り）についてさらに壁面後退することを指導
した（甲１８７。さらに，第１審被告国立市は，同月１２日，第１）
審原告に対し，２Ｈ（本件土地の敷地境界線から本件建物の高さの２
倍の水平距離）の範囲外の陳情者にも説明すること，説明会はブロッ
クに分けず，２Ｈの範囲内で一斉にやることなどを要請した。第１審
原告は，同月１３日，第１審被告国立市に対し，基本的に新指導要綱
に定める範囲の人々に限り開催する旨回答し，同日ころ，２Ｈの範囲
内の近隣者に対し計画説明会の案内状（甲２４２）を配布した。上記
の現地説明会は３日間にわたり開催されたが，近隣住民の来場者は１
名であった。
，，，ｊ第１審原告は平成１１年１０月１９日第１審被告国立市に対し
同第１審被告が指導する計画建築物の高さを具体的に明示してほしい
旨要請したところ，同第１審被告国立市の都市計画課長は「高さに，
ついては，何階建てならよいというのは条例にもないし，景観形成基
本計画にもない。建物の規模に関し，何メートルに指導するかは今の
ルールにはない」旨発言した。第１審原告は，同月２０日，同月８日
に書面によりなされた指導書について，指導内容が不明確であるとし
て返還した上で，建築物の高さと壁面後退する具体的距離を明示する
よう第１審被告市長に求めた（甲８３の１。また，本件建物建築の）
請負業者である三井建設は，建築指導事務所に標識設置届を提出した
が，第１審被告国立市から同事務所に対し「本件計画について十分，
近隣への説明がなされていないので，受理しないでほしい」旨の要請
があったので，受理されなかった。
第１審原告は，平成１１年１０月１９日，紛争予防条例に基づき，
本件土地上に建築予定の建物の建築計画を記載した標識を設置した。
これにより，第１審原告は，新指導要綱の適用を受けたとしても，同
日から３０日を経過することによって，建築確認申請を行うことがで
きるようになった。第１審被告市長は，同月２０日，第１審原告に対
し，この標識の撤去を求めた（甲２２３）が第１審原告は，これを拒
否した（甲２２４。）
第１審被告市長は，指導内容が不明確であるとの第１審原告の指摘
に対し，平成１１年１０月２２日，①景観条例は，建物の規模を大
学通りの景観と調和するものとすることを事業者の責務と定めている
ので，第１審原告において検討すべきであること，②既存の植栽帯
の保全を検討するよう求めることを回答し（甲８４，同月２９日，）
③本件土地が景観条例に基づく景観形成重点地区の候補地内にあ
り，また，周辺が中低層住宅地であることにかんがみ，大学通りの景
観に調和するよう計画を見直すよう指導したものであること，④大
規模行為景観形成基準は具体的な数値で規制するものではなく，事業
者が景観条例に基づき，周辺の建築物等との調和を図り，都市景観の
形成に寄与することを明らかにするための目安であること，を回答し
た（甲８５。）
ｋ第１審原告は，平成１１年１１月１日，第１審被告市長に対し，本
件建物の規模は景観条例に適合していると考えているので，同年８月
２７日付けの届出のとおり計画したいこと，本件建物の位置について
大学通りの壁面後退はできないが，現状の保全維持を考えて東側全体
としての植栽面積を確保するよう努力する旨の回答書を送付した。
ｌ第１審原告は，第１審被告市長や周辺住民らからの再三の要請に応
じ，近隣権利者と参加を希望する国立市民に対し，近隣説明会の案内
状を配布した上，平成１１年１１月６日，説明会を開催した（第１回
説明会。前記ｉの説明会はカウントしない。同説明会では，入場。）
を巡る混乱，説明書の配布範囲や内容等を巡る住民らからの批判など
により，本件建物に関する事業計画の説明はほとんど実施されなかっ
た。
，，，ｍ第１審原告は平成１１年１１月１１日第１審被告国立市に対し
本件建物を当初の１８階建てから１４階建てに低くし，セットバック
も大きくした旨報告し，同月１２日にはその旨の図面を持参して説明
した上，同月２２日，大規模行為変更届出書を提出し，構造を地上１
４階地下１階建てとし，最高高さを４３．６５メートルとする旨届け
出た。
これによれば，本件建物の総戸数は３５３戸（住居は３４３戸，）
建築面積６４０１．９８平方メートルであり，外観上おおむね４つの
棟に分かれており，大学通りに沿った東側の１棟はその大部分が大学
通りとの境界線から西側に２０メートルの範囲内に位置している。
平成１１年１１月２０日に，近隣権利者や参加を希望する国立市民
に対する説明会が開催され（第２回説明会，第１審原告から，本件）
建物の計画変更図面が配布された。住民らからは，当初の１８階建て
はダミーであったなどの疑念の声があがった。また，同月２７日にも
説明会が開催された（第３回説明会）が，補助参加人桐朋学園のＰＴ
Ａなどから日照被害や第１審原告の対応に関し批判が相次いだ。
ｎ第１審被告国立市は，第１審原告による本件建物の建築計画への対
応を部長会を開いて協議し，その中で，本件地区計画の決定と本件条
例の制定を行う案を検討し，その中で，これを実施した場合に第１審
原告から第１審被告国立市に損害賠償請求等の訴訟が提起される可能
性についても協議した（甲２１９。その上で，第１審被告市長は，）
本件地区計画及び本件条例を制定する方向で対応することを決断し
た。これを受けて，第１審被告国立市は，平成１１年１１月２４日，
都市計画法１６条２項に基づき，本件土地を含む地域について建築物
の高さを２０メートル以下に制限することを柱とする本件地区計画原
案の公告・縦覧（縦覧は同年１２月１５日まで）を行い（都市計画法
１６条２項，同年１２月４日に説明会を開催した。これに対し，第）
１審原告は，同月１５日，原案に反対する意見書を提出した。
(ウ)本件地区計画決定・本件条例の公布，施行まで
ａ第１審原告は，平成１１年１２月３日，建築指導事務所に本件建物
の建築確認を申請し，同日受理され，第１審被告国立市にもその旨報
告した。第１審被告市長は，第１審原告に対し，上記確認申請を取り
下げてほしい旨要請したが，第１審原告はこれを拒否した。
ｂ第１審被告国立市は，平成１１年１２月４日，本件地区計画原案の
説明会を開催した。
ｃ第１審原告は，平成１１年１２月１８日，近隣説明会（第４回説明
会）を開催した。近隣住民らからは，第１審原告の建築確認申請に対
する抗議が殺到した。これに対し，第１審原告は，第１審被告国立市
からいきなり本件地区計画原案が発表されたことに対する被害回避の
方途である旨回答した。
ｄ第１審被告市長は，平成１１年１２月の国立市議会第４回定例会に
おいて，第１審被告国立市が本件地区計画策定の方針を採用したこと
について「第１審原告がした同年１０月１９日における本件建物，（
の建築計画を記載した標識設置を指して）この看板設置が実現しま，
すと，手続上３０日を過ぎますと，東京都に確認申請を出せるという
状況に当たりますので，このことでかなり緊急的に対応を迫られる状
況ができたわけなんです」と説明した。
ｅ第１審被告国立市は，建築基準法６８条の２に基づいて，国立市地
区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１１年国立
市条例第３０号。本件建築条例。本件条例の基本となる条例）を制定
し，これが平成１１年１２月２４日に公布され，平成１２年１月１日
から施行された。また，第１審被告国立市は，平成１１年１２月２２
，，（）日本件地区計画案を公告縦覧縦覧は平成１２年１月１２日まで
した（都市計画法１７条。）
ｆ第１審被告市長は，平成１１年１２月２７日，テレビ朝日の報道番
組の中で，インタビューに答え，本件建物を「建てさせない手段を，
」「」市が持っているものを使っていく例えば下水道をつながないとか
などと発言した。
ｇ東京都建築主事は，平成１２年１月５日，第１審原告に対し，本件
建物が建築基準法６条１項の建築基準関係規定に適合している旨の建
築確認をした。これを受けて，第１審原告は，同日，直ちに本件土地
，。，の工事に着手し着工届を建築指導事務所に提出した第１審原告は
同日から，バックホー１台又は２台で本件土地の根切り工事予定部分
，，の掘削を開始し同月３１日までに１０トンダンプカー延べ８５３台
約４７００立法メートルの残土を搬出した。また，第１審原告は，同
月２６日，根切り工事の必要に応じて，アポロン１台，ラフター１台
及びミニユンボ１台を使用して山留め工事を行った。また，同月３１
までに現場仮囲い鋼板１３５０平方メートル及び場内作業床用敷鉄板
１５０枚（計２４０トン）を搬入している。
ｈ第１審被告市長は，第１審原告の工事開始に対し，景観条例及び新
指導要綱に基づく手続が完了していないので中止を求める旨要請した
が，第１審原告はこれを拒否した。
ｉ第１審原告は，平成１２年１月１２日，第１審被告国立市に対し，
本件地区計画案に対する反対意見書を提出した。
ｊ第１審被告国立市は，平成１２年１月２４日，本件地区計画を決定
し，直ちに告示した。これにより，本件地区計画は，都市計画上の地
区計画として，本件土地を含む地区にその効力が生じた。
ｋ第１審被告市長は，本件条例の早期制定を求める要望が多数寄せら
れている一方で，国立市議会の定例会により本件条例を制定すること
とした場合，通常の場合，条例案の可決が会期末にされることが多い
，。ことから本件条例の可決が平成１２年３月末ころになると予想した
そのため，本件条例案の可決については，地方自治法１０１条２項た
だし書の「急施を要する場合」に当たると判断し，同年１月２８日と
同月３１日に臨時市議会を招集することを決定し，その旨告示した。
これにより国立市議会の臨時会が開催されることになったが，同月３
１日，定例の開議時刻である午前１０時になっても，国立市議会議長
が議会を開会しようとせず，同日午後１時過ぎに議員の過半数を超え
，，る１３名が開議を請求しても議長及び副議長が開議を拒否したため
出席議員において，仮議長を選任し，仮議長により開会を宣言し，議
事を進行させて，本件条例案を可決し，仮議長において，本件条例を
第１審被告市長に送付した。第１審被告市長は，同年２月１日，本件
条例を公布・施行した。
(エ)本件建物の完成まで
ａ本件土地の周辺住民らは，平成１２年１月２４日及び同年２月２９
日，それぞれ東京地裁八王子支部に，本件建物の施工業者ら（第１審
原告，三井建設）を債務者として，本件建物の建築工事禁止の仮処分
を求める申立てをした（平成１２年（ヨ）第２８号，第１０７号。）
同支部は，同年６月６日，上記仮処分の各申立てについて，本件建物
は本件条例施行時に既に建築工事中であり建築基準法に違反するもの
ではなく，かつ，申立人らには受忍限度を超える被害が生じていない
として上記申立てを却下する旨の決定をした。上記周辺住民らはこの
判断を不服として，東京高裁に抗告した。東京高裁は，平成１２年１
２月２２日，平成１２年の東京高裁決定をした。同決定では，本件建
物は，本件条例の施行時に「現に建築…工事中の建築物」であったと
は認められないとし，建築基準法に適合しない建物であるが，周辺住
民らに受忍限度を超える被害が生じているとは認められないとして上
記抗告を棄却する旨の決定をした。
ｂ第１審原告は，平成１２年２月２４日，第１審被告国立市を被告と
して，東京地裁に，本件地区計画部分及び本件条例部分を無効等とす
る訴え（請求１及び２）を提起した。なお，同年３月９日，第１審被
告市長を被告とする訴え（請求３及び４）を提訴し，併合審理される
ことになった。
ｃ第１審被告国立市の都市景観審議会は，平成１２年４月５日，第１
審被告市長に，本件土地の建築計画について，本件建物の高さについ
ては，２０メートルの高さで並ぶイチョウ並木と調和するよう勧告す
る内容の答申（乙５１）を行い，第１審被告市長は，同年５月２日，
第１審原告に対し，景観条例２８条２項に基づいて上記答申の内容を
勧告した（乙５２。しかしながら，第１審原告は，同勧告に従わな）
かったので，第１審被告市長は，同年７月２７日，同条例２９条に基
，（）。づいて第１審原告が勧告に従わなかったことを公表した乙５３
，，，ｄ第１審被告市長は平成１２年１２月２７日建築指導事務所長に
平成１２年の東京高裁決定を引用の上「貴職において，平成１２年の
東京高裁決定を尊重した」指導を求める旨の文書（甲２１）を送付し
た（本件第４行為。）
ｅ第１審被告市長は，平成１３年３月６日の平成１３年の国立市議会
第１回定例会における一般質問に対する答弁として，平成１２年の東
京高裁決定を根拠として，本件建物が本件条例に違反する違法建築で
ある旨の認識を述べ，同月２９日の同定例会においても同旨の答弁を
した（本件答弁。補助参加人らは，本件答弁を受けて，そのころ，）
その旨を記載したポスター，チラシ，看板等を街頭などに配布・掲示
等した（本件第３行為。）
ｆ補助参加人らを含む住民らは，平成１３年３月２９日，第１審原告
を被告として，東京地裁に，本件建物のうち，高さ２０メートルを超
える部分の建築禁止ないし撤去，損害賠償を求める訴え（平成１２年
（ワ）第６２７３号）を提起した。
ｇ第１審原告は，平成１３年４月２５日，第１審被告国立市を被告と
して，損賠賠償金４億円等の支払を求める訴え（請求５）を提起し，
さらに，第１審被告市長を被告として，本件条例の公布行為が無効で
あることの確認等を求める訴え（請求６及び７）を追加的に変更し，
これらは，請求１ないし４と併合審理された（本件訴え。）
ｈ補助参加人らを含む住民らは，平成１３年５月３１日，建築指導事
務所長らを被告として，東京地裁に，本件建物の除去命令等を求める
訴え（平成１３年（行ウ）第１２０号）を提起した。
ｉ第１審被告市長は，東京都知事に対し，平成１３年７月１０日付け
の文書で，本件建物のうち，高さが２０メートルを超える部分につい
て，電気，ガス及び水道の供給の承諾を留保されるよう働きかけ（甲
２３，これが広く報道される（甲３４の１～４）などした（本件第）
）。，，４行為そのため本件建物の分譲申込みを検討している顧客から
第１審原告に対し，水道給水が確実にされるか等について問い合わせ
が寄せられた。
ｊ建築指導事務所長は第１審被告市長に対し，平成１３年７月１８日
付けの文書により，本件建物の建築工事には現在のところ違法性は認
められず，建築基準関係規定に基づき適法に進められていると考えて
おり，同建築工事につき供給保留の要請等を行う予定はない旨回答し
（），，甲３０東京都水道局多摩水道対策本部長も同第１審被告に対し
同年８月２日付けの文書により，本件建物の建築工事について，現時
点では建築基準法上特定行政庁により違法との判断がされていないた
め，承諾の意思表示を留保するだけの理由はないと判断する旨回答し
た（甲３１。第１審被告国立市は東京都知事に対し，同月２２日付）
け文書で，宅建業法に基づく指導を求める（甲５０）などした。
ｋ本件建物は，平成１３年１２月に完成し，第１審原告は，東京都建
。，，築主事から検査済証の交付を受けた第１審被告市長は同月２０日
補助参加人らと共に，本件建物に対する検査済証の交付について，同
建築主事に抗議した（本件第４行為。第１審被告市長及び補助参加）
人らの上記行為は，報道等を通じて広く世間に知れ渡った。
エその他の経緯
(ア)金融機関に対する働きかけ
補助参加人らは，平成１２年１月ころから平成１４年５月ころまでの
間，住宅金融公庫等の金融機関に対し，本件建物が違法建築物で「取り
壊される可能性がある」などとして，本件建物のための住宅ローンを取
り扱わないように働きかけ，いくつかの金融機関は「係争中の物件に，
」（，，は融資しないなどの理由でこの働きかけに応じた甲２２５２２７
２５３。これにより，本件建物の購入希望者は，上記金融機関からの）
融資が受けられない事態も発生した（甲２４９（本件第５行為。））
(イ)補助参加人らによる本件建物の建築反対運動
ａ補助参加人らは，平成１４年２月９日，第１審被告国立市の管理下
にある大学通りの緑地帯などにおいて「明和マンション問題現地説，
明所（説明所）を設置の上，ビデオ，チラシ，巨大ポスター，看板」
等により「取り壊される・違法建築物である・土壌汚染の疑いがあ，
る「明和の違法建て捨てマンション」などと宣伝した（甲２２８。」）
来場者の中には，本件建物自体は気に入ったが，近所付き合いが不安
で購入を見合わせた顧客もいた。
ｂ第１審原告は「大学通りの緑地帯は，第１審被告国立市の管理下，
にあり，緑地内での行為には，大学通り緑地帯内行為許可申請書に必
要事項を記載し，第１審被告市長の許可を得る必要があるのに，補助
参加人らは，無許可で看板を掲げた」として，第１審被告国立市に対
し，再三，是正措置を講ずるよう申し入れた。しかし，同第１審被告
はこれに対応しなかった。第１審被告市長は，平成１３年１０月２６
日付け文書で，第１審原告が許可を受けた本件建物の発売広告看板に
対し，本件地区計画区域内であること及び本件土地の一部が高圧電線
路上にあることについて明示するよう要請した（甲５３。）
(ウ)本件建物に関して提起された訴訟のその後の経緯等
ａ建築指導事務所長らに対する本件建物の除去命令等を求める訴え
（平成１３年（行ウ）第１２０号）は，平成１３年１２月４日，東京
地裁において，平成１３年の東京地裁行政判決が言い渡された。同判
決は，建築指導事務所長に対し，建築基準法９条１項に基づく是正命
令権限を行使しないことが違法であることを確認する旨の請求部分を
認容し，その余を却下した。この事件の控訴審である東京高裁（平成
１３年（行コ）第２６０号）は，平成１４年６月７日に，平成１３年
の東京地裁行政判決の周辺住民ら側勝訴部分（上記認容部分）を取り
消し，建築指導事務所長らに対する訴えをすべて却下する旨の判断を
示し，最高裁も平成１７年６月２３日この判断を支持する旨の決定を
した。
ｂ第１審原告らに対し本件建物の撤去等を求める訴え（平成１３年
（ワ）第６２７３号）は，平成１４年１２月１８日，東京地裁におい
て，２０メートルを超える部分の撤去を命ずる判決が言い渡された。
（（）），この事件の控訴審である東京高裁平成１５年ネ第４７８号は
平成１６年１０月２７日，上記１審判決を取り消し，近隣住民側の請
求を棄却する旨の判断を示した。この判断を不服として近隣住民側は
上告した。
(2)法的評価等
第１審原告が主張する損害賠償請求権の対象となる行為は，本件第１ない
し第６行為であるが，これらに関連して，①本件建物は違反建築物か，適
法建築物（既存不適格建物）か，②本件土地を含む一帯の土地に２０メー
トルを超える建築物を制限する内在的制約があるかの各問題について当事者
間に争いがあるので，まずこれらを検討し，その後，本件第１ないし第６行
為の違法性，第１審原告の損害について検討することとする。
ア本件建物が違反建築物か，適法建築物（既存不適格建物）か
(ア)当裁判所は，本件建物は，本件条例が定める最高高さが２０メート
ル以下との規制に適合しない建物ではあるが，建築基準法に違反する建
物ではない適法建築物（既存不適格建物）であると判断する。その理由
は，本件条例が公布，施行された平成１２年２月１日の時点において，
本件建物に建築基準法３条２項の適用がある，すなわち，新規定である
本件条例の施行時において，本件建物は「現に建築…工事中の建築物」
であると評価され，その建築が許容されるものと解するからである。
(イ)建築基準法３条２項所定の「現に建築…の工事中の建築物」に該当
するには，建築物の実現を直接の目的とする工事が開始され，建築主の
建築意思が外部から客観的に認識できる状態に達しており，かつ，その
工事が継続して実施されることを要するものと解する。一般に建築物の
完成には，高額な費用，相当の準備及び相当な工事期間を要するもので
あり，建築工事途中であっても建築主の既得権あるいは期待権を保護す
る要請が強いと考えられる。上記程度に工事が進ちょくした場合，結果
的に新規定に適合しなくなった建築物を容認して，新規定による施策の
達成を一部後退させ，建築主の旧施策継続の期待を保護する反面，工事
が上記程度に至らない場合には，新規定を適用することにより新規定の
趣旨を実現させ，これにより，新規定の趣旨実現と建築主の既得権ない
し期待権保護のバランスを図ることが相当である。
(ウ)マンションの建設は，一般に，敷地取得価格・工事価格・マンショ
ン販売価格等についての営利計算，敷地の取得，地質調査，建物建築請
負契約締結，既存建築物の撤去，建物建築現場の整地，建築現場の仮囲
，，，，い建物建築現場への資材・建築機械の搬入根切り工事山留め工事
杭打ち，基礎工事，躯体工事などの各段階を経て行われる。このうち，
建築現場の仮囲いや建物建築現場への資材・建築機械の搬入までは，建
築物の実現を直接の目的とする工事ではなく，建築主の建築意思を客観
。，，的に認識することができる工事でもないしかしながら根切り工事は
建築物を支持し得る地盤が確保されたことに引き続き，建築物の基礎躯
体や地下室部分を容れる空間を造り出すために，地盤面以下の土地を掘
削する工事であり，建築物の形状に合わせ，地盤面の高さを精密に測定
して空間の形状を造るものである。そして，建築確認を得て行われる根
切り工事は，同工事着手が客観的に確認できるようになった段階で，建
築主の建築意思が明確になっているということができる。根切り工事は
建築物の実現を直接の目的とする工事というべきである。
(エ)前記認定事実によれば，①第１審原告が，平成１２年１月５日，
申請していた本件建物についての建築確認がされた旨の通知を受けて，
直ちに本件土地の工事に着手し（着工届を建築指導事務所に提出，バ）
ックホー１台又は２台で本件土地の根切り工事予定部分の掘削を開始し
たこと，②同月３１日までに１０トンダンプカー延べ８５３台，約４
７００立法メートルの残土を搬出したこと，③同月２６日，根切り工
事の必要に応じて，アポロン１台，ラフター１台及びミニユンボ１台を
使用して山留め工事を行ったこと，④同月３１までに現場仮囲い鋼板
（）１３５０平方メートル及び場内作業床用敷鉄板１５０枚計２４０トン
を搬入していること，以上を指摘することができ，平成１２年２月１日
の本件条例施行時の時点で，根切り工事に着手していたことが客観的に
明らかである。
(オ)根切り工事に着手していた以上，本件建物は建築基準法３条２項の
「現に建築…の工事中の建築物」に該当するというべきである。
(カ)第１審被告らは「建築基準法３条２項の文言上，現に建築…工事，
中の建築物は，正に建築物あるいはその一部が物理的に存在することを
必要とする」旨主張する。しかしながら，上記法条の趣旨に加え，根切
り工事は，建築しようとしている建築物の基盤となる受け皿を造る工事
であって，同工事は建築物躯体に密接に関連するものであること，根切
り工事の時点で建築主側は多大な投資を行っていることが多く，建築主
の既得権ないし期待権を保護する必要があることなどの事情にかんがみ
ると，上記解釈は必ずしも妥当とはいえない。第１審被告らの上記主張
は採用できない。
イ本件土地を含む一帯の土地に高さ２０メートルを超える建築物を制限す
る内在的制約が存するといえるか
(ア)当裁判所は，上記一帯の土地に高さ２０メートルを超える建築物を
制限する内在的制約はなかったものと判断する。その理由は，以下のと
おりである。
(イ)本件土地に高さ２０メートルを超える建築物を制限する内在的制約
がある旨の主張は，その土地の財産権を制約するものであるから，その
制約については原則として法令の形式による具体的かつ明確なものでな
ければならないのは当然である。もっとも，慣習法上の流水利用権，温
泉などの慣行上の一種の権利，さらには日照等の被害がある場合などに
おいて，人格権に基づく財産権の制約が存しないわけではないので，本
件土地を含む一帯の土地に景観に関する歴史性ないし地域性から建築物
の高さを制限する内在的制約が存するか検討することとする。
(ウ)良好な景観は，国土や地域の豊かな生活環境等を形成し，国民及び
地域住民全体に多大な恩恵を与える共通の資産であり，それが現在及び
，，将来にわたって整備保全されるべきことが望ましいことは当然であり
良好な景観は，適切な行政施策等によって十分に保護されなければなら
ない。しかしながら，現行法上，個人について良好な景観を享受する権
利等を認めた法令は見当たらず，平成１６年６月１１日に成立し，同月
１８日に公布された景観法（平成１６年法律第６１号）においても同様
である。景観は，対象としては客観的なものであっても，これを観望・
評価する主体は限定されておらず，その視点も広がりがある。また，対
象である景観自体が時間的，歴史的に変化する要因を内在しており，将
来を予測しての保持可能性は必ずしも保証できるものではない。良好な
景観を享受する権利は，その景観を良好なものとして観望・評価するす
べての人々がその感興に応じて共に感得し得るものであり，これを特定
の個人が享受する利益として理解すべきものではなく，個人の人格的利
益として承認することはできないというべきである。
(エ)本件土地を含む一帯の土地が歴史的に建築物の高さを制限する内在
的制約があったか検討する。
ａ前記認定事実によれば，①関東大震災後，箱根土地株式会社は，
地震の被害が少なく緑に恵まれた当時のβ北部の山林に着目し，東京
，，商科大学などを招致し理想的な学園都市を造りたいとの構想のもと
ドイツの大学都市をモデルに土地の買収を進め，同所北側を走る現在
のＪＲ中央本線に新駅を誘致し，駅前ロータリーから南北に伸びる広
幅（約４４メートル）の延長約１．２キロメートルの大学通りを中心
に対称的に南西と東南に真っ直ぐ伸びる通りを造り，街区を２００坪
を単位とする宅地を整然と区画するなどして整備し，大正１５年３月
にε駅を開業させたこと，②昭和２年から昭和５年にかけて東京商
科大学が移転し，ε駅南側の大学通り及び東京商科大学を中心とする
一帯は，そのころから計画的に分譲されていったこと，③新住民た
ちは，昭和３年にγという町内会を結成し，昭和９年に大学通りの緑
地帯に桜を植えて世話をし，その後，桜と交互にイチョウも植えられ
るようになり，大学通りの並木道は次第に整えられていったこと，④
昭和１６年には，補助参加人桐朋学園の前身である第一山水中学校
が設立され，昭和２７年には，地域住民の運動もあって，歓楽街にな
ることを防ぎ，風紀の乱れを浄化するため，一橋大学から大学通りの
北側の地区が文教地区に指定されたこと，⑤昭和４２年に市制が施
行された国立市には，一橋大学，補助参加人桐朋学園のほか，都立国
立高校，都立第五商業高校，ＮＨＫ学園など多数の教育施設の参集が
あり，文教都市として発展していったこと，⑥昭和４４年，交通量
の増加等による交通安全の見地から，大学通りの都立国立高校前に歩
道橋設置を求める要請がなされ，国立市は東京都に歩道橋設置を申請
したが，大学通りに歩道橋を設置することは美観上芳しくないなどの
反対意見が出され，訴訟にまで発展したこと，⑦昭和４５年法律第
１０９号による建築基準法の改正に伴い，用途地域の見直しが行われ
た際，一橋大学以南７５０メートルの大学通りの両側２０メートルの
住宅地について，当初予定されていた第二種住居専用地域から，規制
の厳しい第一種住居専用地域にするよう求め，昭和４８年１０月に上
記地域は，建物の高さを１０メートル以下とする第一種住居専用地域
に指定されたこと（一種住専運動，⑧昭和４８年３月ころ，補助）
参加人桐朋学園男子部門東側の大学通り沿いの土地に７階建ての８０
戸のマンション建設計画が持ち上がったが，同補助参加人や近隣住民
らの反対運動と交渉の結果，当初の計画は見直され，その後，２階建
てのテラスハウスが建設されたこと，⑨大学通りは，道路の中心か
ら左右両端に向かって各７．３メートルの車道，約１．７メートルの
自転車レーン，約９メートルの緑地帯，約３．６メートルの歩道が配
置され，緑地帯にある高さ約２０メートルのイチョウや桜の並木など
が評価され，昭和５０年に読売新聞の「文化の薫る町番付表」で国立
市は東前頭筆頭にランクされ，昭和５７年１０月１日には，東京都の
「新東京百景」に選ばれるなど，多くの人々から高い評価を得るよう
になり，現在でも，多くの住民がボランティアで大学通りの清掃その
他の活動を続けていること，⑩平成１１年４月の統一地方選挙で景
観保持を公約の柱のひとつに掲げていたＰ７が国立市長に当選したこ
と，以上を指摘することができる。
以上の指摘事実からは，大正末期から現在に至るまで，ε駅南口の
ロータリーから大学通りを中心に地域住民をはじめとする高い意識に
よって，その景観を造り上げるとともに，これが保持されていること
をうかがうことができる。
ｂ次に，前記認定事実によれば，①国立市は，平成８年４月１日，
市内における開発行為等によって，無秩序な市街化が行われることを
規制することなどを目的として，国立市開発行為等指導要綱（旧指導
要綱）を制定したこと，②国立市は，平成９年に国立市都市景観形
成基本計画を作成し，同計画において，本件土地を含む地域が景観形
成重点地区の候補地である大学通り地域に指定する旨の計画を決定
し，同地域は「沿道の建築物が大学通りの並木や街路全体の雰囲気，
と調和することが景観形成上極めて重要である」と指摘され，そのう
ち本件土地を含む大学通り沿道地区（学園・住宅地区。Ｃ地区）は，
都市景観の特性として「沿道には，低層住宅が並び，大学通りの並，
木等と調和した景観を作っているブロックも少なくない」として，美
しい景観を地域の市民が積極的に参加して維持・形成している旨指摘
されたこと，③国立市都市計画審議会は，平成９年１２月１９日，
景観条例・規則案の策定及び国立市都市景観形成基本計画改定案につ
いて答申を行った際，国立市の重要な景観資源のひとつであるε駅周
辺及び大学通りの美しい景観が，既存建物の高さを超えた高層マンシ
ョンの林立によって損なわれつつあり，平成元年以降に行われた都市
計画変更以降に，従来の高さを超える高層建築物が出現するようにな
，，，ったことを指摘した上で優れた景観を守りさらに育てるためには
景観資源となる建物や並木と調和した街並みが形成されるよう都市計
画を適切に行っていくことなどが必要であって，その際，ε駅周辺や
大学通り沿道の建物の高さはおおよそ２０メートル程度の高さで並ぶ
大学通りの並木と調和したものになるよう特に留意すべき旨の指摘が
なされたこと，④平成１０年４月１日に景観条例が施行されたが，
この中で，事業者の積極的な景観形成への寄与努力義務と市長の景観
形成に関する施策への協力義務が規定され，大規模行為の届出をした
者に対しては市長は必要な措置を講ずるよう助言，指導をすることが
できる旨が規定されたこと，⑤景観条例に基づいて，同年１２月２
，（）８日に大規模行為景観形成基準が告示施行は平成１１年１月１日
され，市民と事業者と行政で共働してまちづくりを進める旨と建築物
は周囲の建築物等との調和を図り，美しい街並みを作る旨を明示した
こと，以上を指摘することができる。
以上の指摘事実からは，国立市民の優れた景観を保持しようとする
高い意識に基づき，国立市が行政施策としても平成８年の旧指導要綱
の作成，平成９年の国立市都市景観形成基本計画の作成，国立市都市
計画審議会の答申，平成１０年の景観条例の制定・施行と大規模行為
景観形成基準が示されたことが明らかである。
前記の歴史的背景に加えて，国立市都市景観形成基本計画での大学
通り地域において沿道の建物が大学通りで並木や街路全体の雰囲気と
調和することが極めて重要である旨の指摘があること，国立市都市計
画審議会答申での建物の高さはおおよそ２０メートル程度の高さで並
ぶ大学通りの並木と調和したものになるよう特に留意すべきである旨
の指摘があること，景観条例や大規模行為景観形成基準の事業者の積
極的な景観形成への寄与努力義務と市長の景観形成に関する施策への
協力義務の規定などにかんがみると，大学通りに沿う土地を開発しよ
うとする事業者にはその建築物の高さを２０メートル程度にすべき努
力義務が課せられているようにも読める。しかしながら，都市計画審
議会答申に事業者に対する法的拘束力があるとはいえないし，景観条
例や大規模行為景観形成基準にある協力義務の内容は一般的，抽象的
なものであって，いわば行政指導的な条例ないし基準というべきもの
で，これをもって建築物の高さに関する具体的・法的拘束力が発生す
ると解することは困難である。前記認定事実にもあるように，第１審
原告が，平成１１年１０月１９日，第１審被告国立市に，同第１審被
告が指導する計画建築物の高さを具体的に示してほしい旨を要請した
際にも，同第１審被告の都市計画課長が高さについては何階建てなら
よいというのは条例にもないし，建物の規模に関し，何メートルにす
るのかは今のルールにはない旨回答したことや，第１審被告市長が同
月２２日及び同月２９日に，第１審原告に建築物の高さに対する質問
に対し，第１審原告において検討すべきであることや大規模景観形成
基準は具体的な数値で規制するものではない旨回答したことなどは，
このことを裏付けているといえる。
ｃ加えて，前記認定事実によれば，①本件土地は文教地区には入っ
てないこと，②国立市民による一種住専運動の際にも，本件土地周
辺は，当初のガイドラインどおり第二種住居専用地域に指定されたこ
と，③本件土地は，ε駅から約１１６０メートルの大学通り南端の
位置にあり，その一部がη分譲地の南側に属していたが，昭和７年こ
ろからは塗料工場の敷地になり，東京海上が所有した後の昭和４１年
ころからは，地上４階地下１階・高さ約１６メートル，延べ床面積１
万２３９８平方メートル（その後増築され，床面積１万８６１６平方
メートル）の計算センター（旧建物）の敷地として利用されたこと，
④本件土地は，昭和４８年ころ，第二種住居専用地域，第一種高度
地区，準防火地域となり，建ぺい率６０パーセント，容積率２００パ
ーセントとされたこと，⑤本件土地は，昭和５１年の建築基準法改
正によって，事務所の用途に供する部分の床面積の合計が１５００平
，（）方メートルを超える建築物の建築が禁止され計算センター旧建物
が既存不適格になり，昭和６２年に本件土地を第二種住居専用地域か
ら住居地域に用途地域を変更するよう要請したが受け入れられなかっ
，（），たため計算センター旧建物を大規模化することができなくなり
東京海上は，平成６年５月に多摩センターに新たな計算センターをオ
ープンし，平成７年１１月に本件土地から撤退し，本件土地を売却す
る意向を固めたこと⑥東京都は平成８年６月ころ本件土地ご，，，（
く一部を除く）を含む区域について，都市計画決定により第二種中。
高層住居専用地域に，本件土地の北側にある補助参加人桐朋学園のあ
る区域を第一種中高層住居専用地域に，その東側で本件土地の北側に
当たる大学通り沿いの区域を第一種低層住居地域に，本件土地の西側
と南側を第二種中高層住居専用地域にそれぞれ指定したこと（本件土
地について，第一種高度地区であることや建ぺい率及び容積率につい
ては従前どおりである，⑦上記指定について，国立市は，平成。）
「」，６年３月２０日付け市報くにたちに用途区域の見直し案を公表し
その内容について，同月２９日から同年４月１５日まで合計７回にわ
たって住民説明会を開催し，その結果を考慮して策定された東京都の
原案は，平成７年４月２４日から同年５月１９日までの間，国立市役
所において縦覧に供され，同年６月２２日に公聴会が開催され，平成
８年１月１９日から同年２月２日までの間同案が重ねて国立市役所に
縦覧に供されたが，これらについて補助参加人らをはじめとする住民
らから東京都などに働きかけをした形跡はないこと，以上を指摘する
ことができる。
これらの指摘事実からは，本件土地は，塗料工場や事務所用地とし
て利用され，文教地区に指定されず，第二種住居専用地域ないし第二
種中高層住居専用地域に指定され，第一種高度地区，容積率２００パ
ーセントの都市計画地域であったが，これまでの経過に照らすと，補
助参加人らをはじめとする周辺住民は，本件土地について，大学通り
沿道地区の中では，景観形成についての関心が緩やかであったことを
うかがうことができるし，他の地区，すなわち文教地区や第一種住居
専用地域等に指定された地区に比較して，景観に関する潜在的制約が
緩やかであったとも解することができる。
第１審被告らは「本件土地が第二種住居専用地域に指定された理，
由について，旧建物が既存不適格建物になる」などと主張する。しか
しながら，旧建物は，昭和５１年の建築基準法改正により既存不適格
建物になり，本件土地からの撤退を余儀なくされたのであって，その
際に用途変更等を行うことが十分可能であったにもかかわらず，国立
市も補助参加人ら住民側もかかる措置を講じようとした形跡がない。
第１審被告らの上記主張は不自然かつ不合理であって，採用すること
はできない。
ｄ結局，本件土地には，建築物の最高高さを２０メートル以下にする
内在的な制約は存しなかったというべきである。
ウ本件第１ないし第６行為の違法性
(ア)本件第２行為のうち，本件地区計画決定及び本件条例の制定につい
て
ａ前記認定事実にかんがみると，第１審被告国立市が本件地区計画を
決定し，本件条例を制定した理由が，本件建物の建築を阻止するため
であることは明らかというべきである。すなわち，①第１審被告市
長は，平成１１年７月３日，補助参加人らを構成員とする三井不動産
のマンション反対集会に出席し，第１審原告が本件土地にマンション
を建設する計画があることを集会出席者に話し，行政は止められない
旨話し，本件建物建築反対の住民運動を広めようとしたこと，②同
年１１月２４日の地区計画案の公告・縦覧に先立って，第１審原告に
よる本件建物の建築計画への対応を部長会で協議し，その中で，本件
地区計画の決定及び本件条例の制定をした場合に第１審原告から第１
審被告国立市に対する損害賠償請求等の訴訟が提起されることも検討
していたこと，③第１審被告市長は，同年１２月の国立市議会第４
回定例会において，第１審原告がした建築計画を記載した標識設置が
実現すると，手続上３０日の経過により建築確認申請をなし得ること
を認識した上で，緊急的に対応を迫られ，本件地区計画策定の方針を
採用した旨述べていること，④第１審被告市長が，同月２７日のテ
レビ朝日のインタビューの中で，第１審被告国立市が有している手段
を用いて本件建物を建てさせない方策を探る旨述べていること，⑤
通常の条例案は，３月末に制定されることが多い中で，第１審被告市
長は，地方自治法１０１条２項ただし書の「急速を要する場合」に当
たると判断し，平成１２年１月２８日と同月３１日に国立市議会の臨
時会を招集し，議長及び副議長が開会せず，議会事務局も出席しない
中，仮議長を選任してまで本件条例案を可決したこと，⑥第１審被
告市長は，本件条例制定後も，建築指導事務所長に対し，本件建物が
違反建築物になる旨の平成１２年の東京高裁決定を尊重した指導を求
める文書を送付し，東京都知事に対し，高さ２０メートルを超える部
分について，電気，ガス及び水道の供給の供給承諾を留保するよう働
きかけ，平成１３年１２月に建築指導事務所が検査済証を第１審原告
に交付したことに対し補助参加人らと共に抗議していること，以上を
指摘することができる。
これらの指摘事実にかんがみると，本件地区計画の決定や本件条例
の制定が，第１審被告らにおいて，第１審原告の本件建物の建築を阻
止することを主要な目的としたものであることは優に推認することが
できる。
ｂしかしながら，本件地区計画及び本件条例が本件建物の建築阻止を
主要な目的としたものであったとしても，その内容は，前記説示のと
おり，第１審原告だけではなく，補助参加人桐朋学園のほか約５０棟
の建築物に対してもその効力が及ぶのであって，第１審原告だけが本
件地区計画の影響を受けるわけではない。また，本件土地を含む一帯
の土地は，景観を重視する周辺住民らの存在もあいまって高層建築物
が少なく，歴史的にも景観を重点的に配慮することが潜在的に求めら
れている地区であることは明らかであり（本件土地が，前述のように
潜在的制約が緩やかであったとしても，その差は他の地区に比して大
きなものとまではいえない，仮に，平成１２年１月２４日に本件。）
地区計画が決定されず，同月３１日に本件条例が成立しなかったとし
ても，その後において，これらと同内容の規制がなされる可能性は十
分に存在し，かつ，これらの規制は有効・適法であると考えられる。
そうだとすると，本件地区計画及び本件条例の内容自体については，
その違法を問うことは困難といわざるを得ない。また，本件条例の制
定手続についても，招集権者である第１審被告市長が，地方自治法１
０１条２項ただし書の「急施を要する場合」に当たると判断して，国
立市議会の臨時会を招集したものであり，議長及び副議長が開会せず
議会事務局が出席しなかったとしても，仮議長を選任して本件条例案
を可決したことが手続的に大きな瑕疵があるということはできない。
ｃ本件土地は，前記認定のとおり，低層住宅が並び，大学通りの並木
等と調和した景観を造っているブロックも少なくない大学通り沿道地
区（学園・住宅地区）に所在する。大正末期からの景観形成の歴史，
景観を重視する周辺住民の意識，景観条例をはじめとする第１審被告
国立市の諸施策等にかんがみると，本件土地の所有者は，もともと本
件地区計画部分及び本件条例部分と同様の規制に服さざるを得ないが
い然性が極めて濃厚であった。逆にいえば，本件土地の所有者がその
土地上の建物の高さ制限について，将来にわたる行政上の施策の継続
性を信頼することについては，何らの保護も与えられることはなく，
事業展開する場合においては，かかるリスクを甘受しながら対応をし
なければならないというべきである。損害論で再説するが，本件地区
計画決定と本件条例の制定によって本件建物が既存不適格化すること
に伴う第１審原告の損害は，理由がないことになる。
ｄなお，建築基準法６８条の２第２項には，地区計画を定めるについ
て「建築物の利用上の必要性，当該区域内における土地利用の状況，
等を考慮し，…適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため，…
，」それぞれ合理的に必要と認められる限度において…行うものとする
旨の定めがある。そして，本件地区計画の決定に当たっても，上記法
条の「当該区域内における土地利用の状況等」を考慮しなければなら
ないものであるところ，確かに，本件土地一帯は第二種中高層住居専
用地域，第一種高度地区，準防火地域で，容積率２００パーセントの
地域であること，第１審原告は高層マンションである本件建物を建築
するため，多額の資金を投じて本件土地を買い受け，本件地区計画決
，。定時にはそのための工事を開始していたことなどの事情が存在する
しかし，これらの事情を考慮しても，本件土地を含む大学通り沿道地
区の景観を巡る状況は前記説示のとおりであって，これらを総合考慮
した場合，第１審被告らが地区計画を定めるについて建築基準法６８
条の２第２項所定の本件土地の「利用状況等を考慮し」なかったとい
うことにはならない。
ｅそうすると，本件地区計画決定及び本件条例の制定それ自体をとら
えて第１審被告国立市の不法行為が成立すると解することは困難であ
る。
(イ)本件第１ないし第６行為が，第１審原告の営業活動妨害行為に該当
するか。
ａ第１審原告が営業活動の自由を保障されるのは当然であり，第１審
被告らは地方公共団体又はその首長として，これを尊重すべき義務を
。，，負っているまた地方公共団体及びその首長は一定の権力性を有し
（），首長は地方公共団体を代表する地方自治法１４７条ことなどから
行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請されるものと解され
る。第１審被告らもこれらに沿った行為をする義務があるというべき
である。
，，ｂところで地区計画及び条例の内容自体は有効・適法なものであり
その制定手続に瑕疵がないとしても，その制定主体である地方自治体
ないしそれを代表する首長が，私人の適法な営業活動を妨害する目的
を有していることが明らかで，かつ，他の事情とあいまって，地方公
共団体及びその首長に要請される中立性・公平性を逸脱し，社会通念
上許容されない程度に私人の営業活動を妨害した場合，違法性を阻却
する事情が存しない限り，行為全体として私人の営業活動を妨害した
不法行為が成立することがあるというべきである。
ｃ前記認定事実及び前記(ア)の説示によれば，①第１審原告が本件
建物の建築計画に関する開発相談を開始した際，第１審被告国立市の
都市計画課の担当者は，景観条例には色彩計画や壁面線について規制
があるが，高さ・日影など建築基準法で定められている事項には言及
がないことを説明していたこと，②第１審被告市長は，平成１１年
７月３日，補助参加人らを構成員とする三井不動産マンション反対集
会出席者に対し，本件建物の建築計画があることを話し，その話を聞
いた補助参加人桐朋学園などの周辺住民らに本件建物の建築反対運動
が広がった結果，同年８月８日，補助参加人らを主な構成員とする市
民団体「考える会」が結成され，その後の第１審原告による本件建物
の建築計画説明会が大きく紛糾するなどしたこと，③第１審被告市
長は，同年８月１９日，いまだ施行されていない新指導要綱に基づく
事前協議を行う旨の文書を発し，標識は紛争予防条例の標識文言の併
記をせず，第１審被告国立市の単独標識とすることを要請し，紛争予
防条例の標識設置３０日後の建築確認申請行為を阻止しようと画策し
たこと，④第１審被告国立市は，第１審原告から提出されていた事
前審査願を近隣住民から要請された説明会が開催されず，事前協議が
終わっていないとしてその受理を拒否したこと，⑤第１審被告国立
市は，同年１０月５日ころから，本件建物の建築計画に対応して，本
件地区計画の決定をする案も検討し始めたこと，⑥第１審被告市長
は，同月８日，第１審原告に対し，周辺の建築物や２０メートルの高
さで並ぶイチョウ並木と調和するよう本件建物の高さを低くし，敷地
東側の壁面後退を指導したこと，⑦第１審原告から，第１審被告国
立市が指導する計画建築物の高さを具体的に明示してほしい旨の要請
に対し，同月１９日，同第１審被告の都市計画課長は，高さについて
条例等には何階建てならよいとか何メートルならよいというルールは
ない旨発言したこと，⑧第１審原告が，同日，紛争予防条例に基づ
き，本件土地上に建築予定建物の建築計画を記載した標識を設置した
のに対し，第１審被告市長は，第１審原告に対し，この標識の撤去を
求めたこと，⑨第１審原告からの指導内容不明確との指摘に対し，
第１審被告市長は，同月２２日，第１審原告に対し，建物の規模は，
大学通りの景観と調和するよう第１審原告において検討すべきもので
あることなどを回答したこと，⑩第１審被告国立市は，本件建物の
建築計画への対応について検討し，第１審被告市長において，本件地
区計画及び本件条例の制定の方向で対応することを決断し，第１審被
告国立市は，同年１１月２４日，本件土地を含む地域について建築物
の高さを２０メートル以下に制限することを柱として本件地区計画原
案を公告・縦覧したこと，⑪第１審被告市長は，第１審原告が同年
１２月３日に建築指導事務所に本件建物の建築確認を申請しこれが受
理されたことに対し，上記建築確認申請を取り下げるよう要請したこ
と，⑫第１審被告国立市は，同月２２日，本件地区計画案を公告・
縦覧したこと，⑬第１審被告市長は，同月２７日のテレビ朝日のイ
ンタビューに答え，本件建物を「建てさせない手段を，市が持ってい
るものを使っていく「例えば下水道をつながないとか」などと発言」
したこと，⑭第１審被告国立市は，平成１２年１月２４日，本件建
物の建築を阻止することを主要な目的として本件地区計画を決定し，
，，直ちに告示したこと⑮通常は条例案の可決は３月末ころであるが
第１審被告市長は，本件建物の建築を阻止するために，平成１２年１
月２８日と同月３１日に国立市臨時市議会を地方自治法１０１条２項
ただし書の「急施を要する場合」と判断して招集し，議長及び副議長
が慎重な対応を求めるべく議会の開会をしなかったにもかかわらず，
同月３１日，本件条例賛成派議員において仮議長を選任して開会し議
事を進行させ，本件条例案を可決し，第１審被告市長は，同年２月１
日，これを公布，施行したこと，⑯第１審被告市長は，平成１２年
１２月２７日，建築指導事務所長に，本件建物が違反建築物である旨
の傍論のある平成１２年の東京高裁決定を尊重した指導を求める文書
を送付したこと，⑰第１審被告市長は，平成１３年３月６日と同月
２９日の国立市議会の定例会において，平成１２年の高裁決定が下級
審決定であって法的な拘束力が弱いことなどの留保をつけずに，同決
定があるから本件建物が本件条例に違反する違反建築物である旨の答
弁（本件答弁）をし，これを受けた補助参加人らは，その旨を記載し
たポスター，チラシ，看板等を街頭に配布・掲示し，本件建物の販売
を妨害しようとしたこと，⑱第１審被告市長は，同年７月１０日付
け文書で，東京都知事に対し，本件建物のうち，高さが２０メートル
を超える部分について，電気，ガス及び水道の供給承諾を留保される
よう働きかけ，これが広く報道されたこと，⑲本件建物は，平成１
３年１２月に完成し，東京都建築主事は第１審原告に検査済証を交付
したが，第１審被告市長は，補助参加人らと共に，本件建物に対する
，，検査済証の交付について同主事に抗議したこと⑳補助参加人らは
平成１２年１月ころから平成１４年５月ころまでの間，住宅金融公庫
等の金融機関に対し，本件建物が違反建築物で取り壊される可能性が
あるなどとして，本件建物のための住宅ローンを取り扱わないように
働きかけたこと，<21>補助参加人らは，同年２月９日，第１審被告
国立市の管理下にある大学通りの緑地帯などで，説明所を設置の上，
ビデオ，チラシ，巨大ポスター，看板等により，取り壊される・違法
建築物である・土壌汚染の疑いがある・明和の違法建て捨てマンショ
ンなどと宣伝したこと，以上の事実を指摘することができる。
ｄ上記指摘事実のうち，特に，①第１審被告市長の本件第１行為も
あって，考える会などが立ち上がり，本件建物の建築計画に対する反
対運動が発生し，第１審原告による本件建物建築計画の説明会が大き
く紛糾したこと，②第１審被告国立市は，当初は，本件建物に対す
る具体的な指導は行わず，専ら第１審原告の大学通り周辺の景観保全
のための自主的な対応を期待する対応であったものが，第１審被告市
長の強い意向もあって，本件地区計画及び本件条例の制定という方策
に変更し，平成１１年１１月２４日の本件地区計画原案の公告・縦覧
から平成１２年１月２４日本件地区計画の告示・施行，同月３１日に
おける臨時国立市議会での仮議長を選任しての本件条例の成立，同年
２月１日の公布，施行に至ったこと，③第１審被告市長は，平成１
３年３月６日及び同月２９日の定例国立市議会において，留保をつけ
ずに本件建物が違反建築物である旨答弁（本件答弁）をし，これを受
けた補助参加人らは，本件建物が違反建築物である旨を記載したポス
ター，チラシ，看板等を街頭に配布・掲示したこと，④第１審被告
市長は，平成１２年１２月２７日，建築指導事務所長に対し，平成１
２年の東京高裁決定での本件建物が違反建築物である旨の判断部分を
尊重する対応を求めるとともに，平成１３年１２月２０日，第１審原
告に本件建物の検査済証を交付したことについて，補助参加人らと共
に東京都建築主事に抗議し，また，東京都知事に対し，同年７月１０
日付け文書で，本件建物のうち，高さが２０メートルを超える部分に
ついて，電気，ガス及び水道の供給承諾を留保するよう働きかけ，こ
れらについて広く報道されたこと，以上の第１審被告らの行為につい
ては，全体としてみれば，本件建物の建築・販売を阻止することを目
，，的とする行為すなわち第１審原告の営業活動を妨害する行為であり
かつ，その態様は地方公共団体及びその首長に要請される中立性・公
平性を逸脱し（特に本件第１行為及び第４行為，急激かつ強引な行）
政施策の変更であり（特に本件第２行為，また，異例かつ執拗な目）
的達成行為（特に本件第１，第３及び第４行為）であって，地方公共
団体又はその首長として社会通念上許容される限度を逸脱していると
いうべきである。
これらの行為について，個々の行為を単独で取り上げた場合には不
法行為を構成しないこともある得るけれども，一連の行為として全体
的に観察すれば，第１審被告らは，補助参加人らの妨害行為をも期待
しながら，第１審原告に許されている適法な営業行為すなわち本件建
物の建築及び販売等を妨害したものと判断せざるを得ない。
ｅこれら第１審被告らによる本件第１ないし第４行為の動機が，大学
通り沿道の景観を保持するためであることについては優に肯認するこ
とができる。しかし，前記説示のとおり，地方公共団体及びその首長
には，一定の公平性と中立性が要請される。景観条例を遵守しその他
景観を保持する責務を有するのと同じように，私人の営業活動の自由
を守る責務も負うのである。地方公共団体やその首長がその一方に偏
して行動した場合，他の法益を侵害したものとして不法行為が成立す
ることもあるというべきである。
ｆなお，第１審原告は，本件第５及び第６行為について，第１審被告
市長と補助参加人らの連携があった旨主張するけれども，本件全証拠
を総合しても，かかる主張を認めるに足りないというべきである（上
記主張事実を推認することも困難といわざるを得ない。。）
ｇ以上によれば，第１審被告らの本件第１ないし第４行為は，全体と
して第１審原告の営業活動を妨害する違法な行為であったということ
ができる。
(ウ)第１審被告ら及び補助参加人らの主張に対する判断
ａ第１審被告らは「本件第３行為のうち，第１審被告市長の本件答，
弁は，市議会における議員の質問に対する答弁であり，端的に答えよ
との質問に対して，平成１２年の東京高裁決定に基づき答弁したもの
で，大学通りの景観という公共の利害に関する事実に関するものであ
るから，公益目的でなされたものである」旨主張する。
確かに，本件答弁が市議会における議員の端的に答えよとの質問に
対し答えたものであり，大学通りの景観という公共の利害に関する事
実であることは肯認することができる。しかしながら，地方公共団体
の首長であり，公平性や中立性を要求される立場である第１審被告市
長が，根切り工事について建築基準法３条２項所定の工事といえるの
かの確立した判例・実務が存しないにもかかわらず，保全事件の下級
審決定にすぎない平成１２年の東京高裁決定を金科玉条のように引用
して，同決定は法的拘束力が弱いなどの留保をつけずに本件建物が違
反建築物である旨の認識を述べたものであって，本件答弁自体軽率の
そしりを免れない。そして，第１審被告市長のその余の言動や本件第
１，第２及び本件第４行為とあいまって，報道機関を通じて世間に対
し，本件建物が「違反建築物」であることが広まり，本件建物の建築
・販売を阻止しようとする目的を有していることが優に推認すること
ができるから，本件第３行為のうち，本件答弁は本件第１，第２及び
第４行為と総合して全体として不法行為を構成するというべきであ
る。
ｂ第１審被告らは「第１審被告市長の平成１２年１２月２７日付け，
文書送付行為は，指導内容を特定しているわけではなく，平成１２年
の東京高裁決定の判断を尊重するよう要請しているにすぎない」旨主
張する。
しかしながら，前説示のとおり平成１２年の東京高裁決定が保全事
件の下級審決定であり，確立した判例・実務が存しないにもかかわら
ず，第１審被告市長において，上記要請行為が報道機関によって世間
に知れ渡らせ，本件建物の建築・販売を妨害しようとしたことは，優
に推認することができる。この行為については，他の行為とあいまっ
て，全体として不法行為を構成するというべきである。
ｃ第１審被告らは「平成１３年７月１０日ころの水道等の留保要請，
は，本件建物を違反建築物とする平成１２年の東京高裁決定が出てい
るので，建築指導事務所長らに対する行政訴訟の判決が出るまで，違
法部分に限って申込承諾を留保するよう要請した購入者保護の行為で
ある」旨主張する。
しかしながら，平成１２年の東京高裁決定については前説示のとお
りであるところ，確立した判例・実務が存しないにもかかわらず，第
１審被告市長において，電気，ガス及び水道の供給承諾を留保を要請
する行為が報道機関によって世間に知れ渡らせることによって，とり
わけ本件建物の購入を検討している者にその購入に不安を抱かせ，そ
の購入断念をもくろみ，第１審原告の本件建物の建築・販売を妨害し
，。，ようとしたことは優に推認することができるこの行為については
他の行為とあいまって，全体として不法行為を構成するというべきで
ある。
ｄ第１審被告らは「平成１３年１２月２０日の東京都建築主事への，
抗議の際，第１審被告市長と補助参加人らとはたまたま建築指導事務
所で一緒になったにすぎず，抗議の内容は，平成１２年の東京高裁決
定と平成１３年の東京地裁行政判決の判断を尊重するよう申し入れた
にもかかわらず，建築主事が第１審原告に検査済証を交付したことへ
，」。の抗議であり景観条例に定められた市長の責務である旨主張する
しかしながら，平成１２年の東京高裁決定については前説示のとお
りであるところ，確立した判例・実務が存しないにもかかわらず，第
１審被告市長において，建築主事が第１審原告に検査済証を交付した
こと及びこれらを同第１審被告だけでなく補助参加人らと共に抗議す
る行為が報道機関によって世間に知れ渡らせることによって，第１審
原告の本件建物の建築・販売を妨害しようとしたことは，優に推認す
ることができる。この行為については，他の行為とあいまって，全体
として不法行為を構成するというべきである。
ｅ第１審被告ら及び補助参加人らは「第１審原告の請求原因の追加，
的変更は，請求の基礎の同一性を欠き，第１審被告らや補助参加人ら
の審級の利益を奪うものである」旨主張する。
しかしながら，当審における本件第１ないし第６行為の主張は，原
審においても第１審原告の間接事実の主張や提出された証拠等の訴訟
資料上に存していたことは記録上明らかであり，Ｂ損害及びＣ損害に
ついても原審で提出された訴訟資料と密接に関連のある事項であっ
て，第１審被告ら及び補助参加人らが防御権を行使する上で特段不利
益になる事情が存したとはいえず，原審当時の第１審原告の主張との
間で請求の基礎の同一性が存していることは明らかである。
ｆ以上のとおりであって，第１審被告ら及び補助参加人らの前記主張
はいずれも採用できない。
エ第１審原告の損害
(ア)Ａ損害及びＢ損害について
本件地区計画決定及び本件条例制定行為によって，本件建物は既存不
適格化したが，本件土地を含む一帯の土地が歴史的に景観を重視する地
域であり，建築物の最高高さが２０メートル以下に制限される定めが地
方公共団体による施策でなされたとしても，これは適法である上，本件
土地がこのような制限がなされ得る土地であることは第１審原告も容易
に知り得る事項である。第１審原告にとっても本件土地をかかる潜在的
制約が内在し，これらが本件地区計画や本件条例などの形で顕在化する
リスクの存することを十分認識した上で営業活動をなすべきであり，本
件建物が既存不適格化したことに伴う損害は発生していないというべき
である。すなわち，第１審原告の主張するＡ損害は，５０年後に予測さ
れる建替えの際，高さ２０メートル以下の規定が適用され，価格が減損
することによる損害の主張であるが，本件土地が上記のような潜在的リ
スクを内在し，かかる価格減損は第１審原告にとって当然予測し，受忍
しなければならない範囲内のものというべきである。また，第１審原告
の主張するＢ損害は，当初の売出予定価格と第１審被告らによる本件第
１ないし第６行為による妨害行為後の実際の売出価格の差額を損害とす
る主張であるが，当初の売出価格について既存不適格になるリスクを第
１審原告が考慮した形跡を見出すことができないこと，当時の地価の下
落傾向，周辺住民の本件建物建設に対する第１審原告の当初の予想を超
える反対運動などを合わせ考えると，当初の売出予定価格２１５億８５
００万円が適正なものであったと認めることはできず，また，適正な売
出予定価格と実際の販売価格との差額分についてもその証明が十分とは
いえない。第１審原告が主張するＡ損害及びＢ損害はいずれも理由がな
い。
(イ)Ｃ損害について
ａ第１審原告が主張するＣ損害は，第１審被告らによる本件第１ない
し第６行為がなければ，即日完売又はそれに近い状態で売却できたの
に，それができず，固定資産税，管理費，不動産取得税及び金利の負
担分等第１審原告に様々な経費が発生した旨の主張である。
ｂ証拠（甲２０８，２０９，２１３）及び弁論の全趣旨によれば，①
第１審原告は，工事施工者である三井・村本から，本件建物を平成
１４年２月２８日に引渡しを受けたこと，②その後，本件建物の住
戸を購入し引渡しを了した数は，同年４月までが３５戸，同年５月ま
でが１２戸，同年６月までが７戸，同年７月までが１７戸，同年８月
までが６戸，同年９月までが４戸，同年１０月までが３戸，同年１１
，，，月までが３戸同年１２月までが５戸平成１５年１月までが１０戸
同年２月までが４戸，同年３月までが１８戸であること，すなわち，
平成１４年３月１日から平成１５年３月３１日までの１３か月間で第
１審原告が販売・引渡しができた住戸合計は合計１２４戸にすぎず，
同日に至っても２１９戸近く（引渡し未了物件がある得るので若干減
ずる余地がある）が売れ残っていたこと，③この間の引渡未了物。
件について，第１審原告が負担した管理費（修繕積立金及び専用使用
料を含む）は合計８５８８万２９００円になること，固定資産税と。
都市計画税の合計は４２２９万１７９７円になること（合計１億２８
１７万４６９７円になる，以上の事実が認められる。。）
ｃところで，前説示のとおり，本件建物が既存不適格建物になり得る
物件であったとすれば，その資産価値に与える影響は小さくないもの
といえるから，本件建物の住戸が即日完売に近い状態で売却すること
については，相当に疑問があり，第１審原告がＣ損害で主張する４億
３８４２万５６３０円はもとより，上記ｂで認められる管理費及び固
定資産税と都市計画税の合計１億２８１７万４６９７円の全額が第１
審原告の損害であるとまでは認め難い。
ｄしかしながら，本件第１ないし第４行為によって，本件建物の住戸
について，本来売却できたものが売却できなくなったり，売却できた
としてもその売却時期が遅れたものが存在したことについては，優に
推認することができる（例えば，第１審原告が本件建物を販売するに
当たり，飲料水，電気及びガスの供給のための施設の整備の状況等に
ついて宅建業法３５条１項５号により顧客に説明する必要があるとこ
ろ，第１審被告市長による電気，ガス及び水道の留保要請行為により
，，給水の確約ができなくなり購入を検討している顧客にも不安を与え
販売時期の見込みに影響を与えたことは経験則上十分考えられる。。）
ただし，その具体的損害額については，本件建物の既存不適格化，第
１審原告による強引とも評されかねない営業手法，補助参加人らによ
る適法な反対運動部分，それらについてのマスコミ報道等の影響との
関係などがあり，その性質上その額を立証することが極めて困難とい
える。よって，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な
損害額を認定することとする（民事訴訟法２４８条。そして，以上）
の各事情を総合すると，第１審被告らの本件第１ないし第４行為によ
る第１審原告のＣ損害額は１５００万円と認めることが相当である。
ｅ第１審被告らは「Ｃ損害は，本件建物を所有することによって当，
然に第１審原告が負担すべき費用であるし，賃貸することによって避
けることができた損害である」旨主張する。
しかしながら，第１審原告は，本件建物を分譲物件として建築し，
これを販売する意図を有していたことは明らかであり，その営業活動
の自由は保障されなければならない。第１審被告らの本件第１ないし
第４行為によって，第１審原告の営業活動が妨害され，本件建物住戸
の販売が順調に進まなかった場合であっても，第１審原告において，
一定期間販売活動を中心に懸命な営業展開をすることは自然であっ
て，その期間に発生する第１審原告の経費（本件ではその一部）につ
いて，第１審被告らの不法行為によって通常発生する損害と解される
。。ことはあり得ることである第１審被告らの上記主張は採用できない
(ウ)信用毀損行為についての損害について
，，ａ第１審被告市長は①本件建物の建築及び売却を阻止するために
平成１３年３月６日及び同月２９日に本件答弁を行い，これを受けた
補助参加人らにおいて，本件建物が違反建築物である旨を記載したポ
スター，チラシ，看板等を街頭に配布・掲示し（本件第３行為，②）
平成１２年１２月２７日，建築指導事務所長に対し，平成１２年の
東京高裁決定の判断（本件建物が違反建築物である旨の判断部分）を
尊重する対応を求めるとともに，平成１３年７月１０日付け文書で本
件建物のうち，高さが２０メートルを超える部分について，電気，ガ
ス及び水道の供給承諾を留保するよう働きかけ，同年１２月２０日，
第１審原告に本件建物の検査済証を交付したことについて，補助参加
人らと共に，東京都建築主事に抗議し，これらが広く報道された（本
件第４行為。）
ｂ本件第３及び第４行為によって，第１審原告が，違反建築物を建て
る業者であるかのような印象を世間に与えその信用を毀損し，他のプ
ロジェクトの用地取得に際し売却先候補から外されるなど競合他社に
比べて不利な状況に陥ったことは優に推認することができる。もっと
も，本件第４行為のうち，平成１２年の東京高裁決定を尊重する対応
，，，を求めた際建築指導事務所長側は第１審原告に指導をしておらず
平成１３年７月１０日付け文書で本件建物の一部の電気，ガス及び水
道の供給留保を要請した行為に対しても，東京都の建築主事は「本，
件建築工事に違法性は認められず，給水留保の要請等を行う予定はな
い」旨の，東京都水道局長も「給水）承諾を留保するだけの理由は（
ない」旨の回答をしたことに照らすと，東京都が本件建物が違反建築
物ではない旨の見解を有していたことをうかがうことができ，第１審
原告においてもこれらの見解を前提に信用毀損を最小限に抑えるべく
営業活動をしていたことも推認することができること，相当多数の者
が大学通りの景観に照らし本件建物が違和感を持つであろうことは第
１審原告であっても想像できるはずであり，この第１審原告のいささ
か強引とも受け取れる営業方針に対する反発や補助参加人らによる本
件建物建築の適法な反対運動部分も，第１審原告の信用下落に寄与し
ていることは否定することができない。
ｃこのように第１審被告らによる信用毀損行為による第１審原告の損
害額についても，その性質上その額を立証することが極めて困難であ
り，結局，前記各事情に加え，第１審原告の通常の売上高をはじめと
する過去の実績，企業規模及び市場規模なども合わせ考慮した口頭弁
論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定すること
とする（民事訴訟法２４８条。第１審被告らの本件第３及び第４行）
為に基づく信用毀損損害額は，これらの事情を総合して，１０００万
円と認めることが相当である。
(エ)以上によれば，当裁判所が認定する第１審原告の被った損害額の合
計は２５００万円になる。第１審原告は，当審において，損害賠償金に
対する遅延損害金の起算日を「平成１５年４月１日」からに減縮してい
ることは記録上明らかである。
(オ)そうすると，第１審原告の第１審被告国立市に対する不法行為に基
づく損害賠償請求は，２５００万円及びこれに対する本件第１ないし第
４行為の最後の不法行為日の後である平成１５年４月１日から支払済み
まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理
由があり，その余は理由がないことになる。
４まとめ
以上のとおりであって，原判決のうち，請求１ないし４並びに請求６及び７
に関する部分は相当であるから，この部分に関する第１審原告の控訴を棄却す
る。原判決のうち，損害賠償請求に関する部分（請求５の部分。当審において
追加された請求原因に基づくものを含む）は一部不当になるから，この部分。
（主文２項）を上記３(2)エ(オ)の趣旨に変更することとする。訴訟費用（補
助参加についての異議申出による費用を含む）については，行政事件訴訟法。
７条，民事訴訟法６７条１項，２項，６１条，６４条，６５条１項，６６条を
適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第五民事部
裁判長裁判官根本眞
裁判官片野悟好
裁判官小宮山茂樹

戻る