戻る

平成１５年(ネ)第３０７２号　営業行為差止等請求控訴事件
平成１５年(ネ)第４４５６号　同附帯控訴事件
（原審・さいたま地方裁判所平成７年(ワ)第２２０３号（営業行為差止等請求事
件）
平成１５年１０月２８日口頭弁論終結
判決
控訴人・附帯被控訴人　　　　Ａ
控訴人・附帯被控訴人　　　　株式会社タカノ
両名訴訟代理人弁護士　　　　白　石　道　泰
同　　　　　　　　　　　　　児　玉　隆　晴
同　　　　　　　　　　　　　高　橋　信　行
同　　　　　　　　　　　　　山　崎　純一郎
被控訴人・附帯控訴人　　　　株式会社関東ライティング
訴訟代理人弁護士　　　　　　西　村　健　三
（以下，控訴人・附帯被控訴人らを，それぞれ，「控訴人Ａ」，「控訴人タカノ」
といい，併せて「控訴人ら」という。また，被控訴人・附帯控訴人を「被控訴人」
という。）
主文
　　本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
　　当審における訴訟費用は，控訴費用及び附帯控訴費用を通じて１０分
し，その２を控訴人らの負担とし，その余を被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
(1)原判決中，控訴人ら敗訴部分を取り消す。
(2)上記控訴人ら敗訴部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
(3)本件附帯控訴を棄却する。
(4)訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
(1)原判決主文第２項中，控訴人らに係る部分を次のとおりに変更する。
　　控訴人らは，被控訴人に対し，連帯して，５９９万５８８０円及びこれに
対する平成８年３月末日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)本件控訴をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は，第１，２審を通じて，控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要等
１　控訴人タカノ及び被控訴人は，いずれも，商店街等に設置する街路灯等の販
売等を業とする会社である。控訴人Ａは，元被控訴人の従業員であり，退職した
後，控訴人タカノに入社した者である。
　　被控訴人は，控訴人タカノが，控訴人Ａほか，被控訴人の従業員を次々と引
き抜き，既に成立するか，あるいは成立がほぼ確定するかしていた，被控訴人と商
店会（複数）との街路灯の設置販売契約を，破棄させたり，成立を妨げさせたりし
た上で，被控訴人の街路灯に類似した商品をそれら商店会に販売した，として，控
訴人らに対し，不正競争防止法，合意に基づく競業避止義務違反等を理由に，損害
賠償等の支払を請求した。商店会に対しては，売買契約の債務不履行に基づく損害
賠償を請求した。
　　なお，当初の被告には，控訴人らのほか，控訴人Ａ以外の被控訴人の元従業
員らも含まれており，また，控訴人らに対する当初の請求には，損害賠償のほか，
営業活動等の中止も含まれていた。しかし，控訴人Ａ以外の元従業員に対する訴
え，控訴人らに対する損害賠償以外の請求に係る訴えは，いずれも，原審の段階で
取り下げられた。
　　原判決は，控訴人らに対する請求を一部認め，その余を棄却した。
２　被控訴人がした請求及びその原因の概要は，以下のとおりである。
(1)控訴人タカノ及び同Ａが，被控訴人の商品である街路灯（その形態は別紙
１（昭和タイプ）及び５（サッカーボールタイプタイプ）のとおりである。以下，
それぞれ，「被控訴人商品１」，「被控訴人商品２」という。）と形態が類似する
街路灯（その形態は別紙３及び４のとおりである。以下，それぞれ「控訴人商品
１」，「控訴人商品２」という。前者が昭和タイプである被控訴人商品１に，後者
がサッカーボールタイプである被控訴人商品２に，それぞれ対応する。）を販売し
たことによる，商品主体混同行為（平成１１年法律第３３号による改正前の不正競
争防止法（以下単に「不正競争防止法」という。）２条１項１号，同法４条）に基
づく損害賠償請求
(2)控訴人Ａが，被控訴人の取引先情報等の営業秘密を漏洩し，控訴人らがそ
れを用いて営業活動を行ったことに基づく損害賠償請求（不正競争防止法２条１項
７号，同法４条）
(3)控訴人らが，被控訴人を誹謗中傷する内容の虚偽の事実を告知し，その信
用を毀損したことに基づく損害賠償請求（不正競争防止法２条１項１１号，同法４
条）
(4)控訴人タカノが，被控訴人の取引先を奪うことを目的として，その従業員
を引き抜き，街路灯のデザインを盗用し（不法行為），控訴人Ａが，被控訴人との
間で取り交わした誓約書（以下「本件誓約書」という。）に定められた競業避止等
の義務（以下，原判決と同様に，その内容を，「本件競業避止義務」という。）に
違反して，被控訴人在職中に獲得した取引先情報を利用して（不法行為ないし債務
不履行），控訴人らが，被控訴人の取引先への営業活動等を行い，これを奪ったこ
とによる，違法競業行為に基づく損害賠償請求
(5)被控訴人の取引先（商店会）に対する，売買契約の債務不履行ないし商品
主体混同行為（不正競争防止法２条１項１号）に基づく損害賠償請求（本件では，
控訴及び附帯控訴のいずれの対象にもなっていない。）
３　原判決は，
　(1)の請求を，被控訴人の街路灯の形態は，特別顕著性がなく，不正競争防
止法２条１項１号の「商品等表示」に該当しない，また，出所の具体的混同の危険
もなかった，として排斥した。
　(2)の請求を，被控訴人の主張する「営業秘密」には，その具体的内容が明
らかでないものがあり，また，その秘密管理性，有用性及び非公知性の主張・立証
もない，として排斥した。
　(3)の請求を，被控訴人が主張する，控訴人らのなした誹謗中傷は，そのよ
うな誹謗中傷自体が認められないか，事実に反したと認めるに足りないか，損害と
の因果関係が明らかでないか，のいずれかである，として排斥した。
　(4)の請求を，街路灯の販売が，商店会の役員等に対する多数回にわたる訪
問説明，彼らとの良好な人間関係の形成等，長期間の地道な営業活動を要するもの
であること，本件誓約書における競業禁止期間が６か月と比較的短期間であるこ
と，代償措置（説明会等，業務進捗の節目毎の奨励金の支給）があることを理由
に，控訴人Ａが本件競業避止義務を負うことを認めた上で，一部（原審被告春里商
店会（以下「春里会」という。）との契約）について同控訴人の違法な競業行為の
存在を認めて（控訴人タカノについては，故意による債権侵害の不法行為がある，
とした。），部分的に認容した。
　　一部（原審被告双柳商工会（以下「双柳会」という。）との契約）につい
ては，形式的には本件競業避止義務違反はあるものの，義務違反の程度は極めて小
さく，損害との間に因果関係が認められない，として排斥した。
　　その余の商店会（藤塚橋通り商店会，藤塚大通り商店会及び赤沼地区振興
会）との関係では，具体的な契約が成立しておらず，控訴人らの債務不履行ないし
不法行為がなければ利益を取得できたとの関係が認められないとして，排斥した。
　　(5)の請求を，被控訴人商品１及び２の形態は，「商品等表示」に該当せ
ず，また，春里会及び双柳会との間に確定的な契約が成立したとはいえないとし
て，排斥した。
４　当事者双方の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」
の「第２　事案の概要」記載のとおりであるから，これを引用する。
第３　当審における控訴人らの主張の要点
１　春里会との工事請負契約の成立の蓋然性について
(1)被控訴人と春里会との間で工事請負契約が締結されることが予定されてい
た，という事実はない。
　　この事実の存在を前提に，控訴人らの違法競業行為の成立を認めたのは，
原判決の誤りである。
(2)原判決は，被控訴人と春里会との間で，平成５年６月１８日付けで作成さ
れた器具註文書及び工事註文書による合意（以下，原判決と同じく「本件合意２」
という。）について，「原告は，前記のとおり，被告春里会との間で，器具註文書
等による合意（本件合意２）に至っていたところ，前記認定事実及び弁論の全趣旨
に照らすと，これらの合意は，これに対応した補助金の交付が確定した後，被告春
里会が原告に対し街路灯設置工事（街路灯購入及び設置工事）を発注する旨を意味
するものと認めることができるから，原告は，この街路灯設置工事を請け負うこと
によって，相応の営業利益を得る高度の蓋然性があったものと認められる・・・」
（判決書４４頁４行目～１０行目），としている。
(3)しかしながら，上記器具註文書等が，原判決認定のとおり合意（本件合意
２）の成立を意味するものであったとしても，原判決の上記の認定からも明らかな
とおり，上記器具註文書等は，停止条件付き売買契約書でも，停止条件付き請負契
約書でもない。しかも，当時，被控訴人と春里会との間には，上記器具註文書等の
とおりの工事請負契約が締結される状況は存在しなかったのである。
　　原判決が認定しているとおり，街路灯設置の補助金交付の手続は，
　「ｉ市町村は，事業予定年度の前年９月に，商店会に対し，街路灯設置事
業実施の有無についてアンケート調査を実施し，商店会は，実施計画がある場合に
は，その年の１０月頃までに，参考見積書等を提出する。
　　ii市町村は，その年の１１月頃までに，県に対し，県の各市町村に対
する予算の参考資料として，商店会から提出された上記参考資料等を提出する。
　　iii県は，各市町村に対する予算を決定する審査中で，上記補助金助成
の対象とすべき商店会を選別した上で予算組を行い，翌年（実施計画年）３月頃
に，県議会へ予算案を上程し，議会において審議の上，これを可決承認する。
　　iv市町村及び県は，当年４月頃ないし５月頃にかけて，補助金の額等
について協議を行い，当年５月頃には，対象商店会に対してヒヤリングが実施さ
れ，県は，当年８月頃に，各商店会に対し補助金交付の内定通知をする。
　　ｖ　内定通知を受けた商店会は，当年９月頃に，正式な補助金交付申請
書類一式を作成し，申請手続をする。
　　これに要する書類の内容等は，県が指定しており，街路灯設置計画図，
見積書，道路占有許可証，会員名簿等が必要とされる。これらの書類の現実の作成
に当たり，申請事務を代行するのは，原告（判決注・被控訴人を指す。）のような
当該商店会に対する営業活動を続けてきた業者である。
　　県は，当年１０月頃に，対象商店会に対し，補助金交付の正式決定を通
知し，商店会は，その後，業者との間で街路灯設置のための工事請負契約を締結す
る。
　　そして，一般的には，正式決定通知受領後４５日以内に，街路灯設置工
事が着工される。」（判決書２７頁２２行目～２８頁２１行目）
　というものである。これによると，器具註文書を作成してから工事請負契約
の締結までに，１年以上かかることが明らかである。
　　埼玉県及び同県所在の市町村は，「街路灯設置に要する費用のうち，各３
分の１相当の補助金を支出するものとされて」おり（判決書２７頁１７行目～１８
行目），商店会の中には，この取扱いを悪用して，設置費用を水増しした見積書を
作成し，商店会等が本来負担すべき３分の１の費用の支出を免れたりするところも
あった。この事実は，平成５年１１月ころ表面化し，埼玉県は，事実調査が完了す
るまでの間，平成６年度以降に実施を予定していた街路灯設置のための補助金制度
の実施を見合わせることにした。これにより，春里会は，平成６年度において，自
己負担なしには街路灯設置工事を発注することができなくなった。
　　このような状況の下では，器具註文書が作成されていたからといって，被
控訴人との間の工事請負契約が締結されることが予定されていたとすることはでき
ない。
２　違法競業行為について
　　原判決は，控訴人Ａが本件競業避止義務を負うとする，平成７年７月２５日
までの間に，控訴人Ａが営業活動をした回数を特定していない。
　　また，同日以降の行為については，他人に指示して競業行為をなさしめたと
しても，本件競業避止義務違反に該当しないことは明らかである。
３　当審における被控訴人の主張に対する認否
　　当審における被控訴人の主張のうち，判決の引用部分は認め，その余はすべ
て争う。
第４　当審における被控訴人の主張
１　被控訴人商品１及び２の形態の特別顕著性等について
(1)埼玉県地方の商店会において，被控訴人商品１及び２は，著名な商品表示
であった。
　　被控訴人は，多数のデザイナー，営業部員等を擁して，独自性のある街路
灯を開発し，少なくとも埼玉県地方においては，多額の人件費をかけて，ローラー
作戦ともいうべき営業展開をしてきた。その結果，平成３年から６年ころにかけて
は，同地方において，６０％から７０％のシェア（市場占有率）を保持していた。
　　したがって，被控訴人商品１及び２の形態を冒用する行為は，本来自ら行
うべき商品開発努力，営業上の努力や宣伝活動を省き，費用や時間の節約を図っ
た，アンフェア（不公正）な行為であって，仮にそれによって混同が生じないとし
ても，著名表示のグッドウィル（顧客吸引力）にフリーライド（ただ乗り）するも
のであることが明らかである。このような控訴人らの行為は，不正競争防止法２条
１項２号に該当する。
(2)特別顕著性についていえば，本件における商店会等の役員は，常日ごろ街
路灯に興味を持ち，注目しているから，他の街路灯と比較的差異が少ない形態であ
っても，特別に顕著であると認識するものである。
２　違法競業行為について
(1)原判決は，双柳会について，「・・・原告の被告双柳会に係る上記営業成
果は，ほとんどその全てが，被告Ａ，Ｂ（判決注・被控訴人の元従業員であるＢを
指す。以下「Ｂ」という。），Ｃ（判決注・被控訴人の元従業員であるＣを指す。
以下「Ｃ」という。）及びＤ（判決注・被控訴人の元従業員であるＤを指す。以下
「Ｄ」という。）以外の担当従業員によって築かれたものと認められるのである。
　　iv　そうすると，被告Ａは，本件競業避止義務に形式的に違反するもの
の，本件競業避止義務の目的に照らせば，義務違反の程度は極めて僅少であると評
価するのが相当であり，そうであるとすれば，このような被告Ａの本件競業避止義
務違反と原告の主張する損害（被告双柳会関係）との間には，相当因果関係の存在
を肯定するに足りないとみるべきである・・・」（判決書４２頁２２行目～４３頁
５行目），と判断し，藤塚大通り商店会，赤沼地区振興会及び藤塚橋通り商店会に
ついては，「・・・本件３商店会（判決注・藤塚大通り商店会，赤沼地区振興会及
び藤塚橋通り商店会を指す。）については，結局，原告は，本件合意１，２のよう
な段階にまで，その営業活動が進捗するに至らなかったものである。
　　以上の事実関係のもとにおいては，原告は，本件３商店会については，被
告タカノらの債務不履行ないし不法行為がなければ利益を取得できたこと，すなわ
ち，損害を被ったと認めることは困難というべきである。」（判決書４３頁２０頁
～２６行目），と判断した。
(2)しかし，被控訴人は，双柳会については，平成３年４月１８日以降，多額
の営業費用を投じ，６０回以上も営業活動をして，街路灯照明器具註文書を作成し
ている。他方，控訴人ＡやＤは，被控訴人在職中も退職後も，同商店会を訪問して
いる。
　　藤塚大通り商店会，赤沼地区振興会及び藤塚橋通り商店会についても，被
控訴人の取引先であり，控訴人Ａは，被控訴人在職中，上記各商店会に対する営業
活動に従事するなどし，あるいは，東関東営業統括課長として，それらに対する営
業状況を把握していた。
(3)控訴人タカノは，被控訴人の取引先を横取りする意図で，控訴人Ａら被控
訴人の従業員を引き抜いている。そして，控訴人Ａは，前記のとおり，被控訴人の
営業活動を把握し，自身が退職した後も，Ｄらをしてスパイ活動をさせ，被控訴人
の契約を横取りしたものである。
　　控訴人らの営業活動は，被控訴人が多額の営業経費を投じるなどして行っ
た営業努力の成果，例えば営業情報等を利用している。このような営業情報等が，
競業避止義務の関係で保護されるのは当然である。取引先情報を利用した元従業員
の競業行為が，不法行為に該当するとした事例もある（東京地判平成７年５月９
日）。営業の職務として営業員が回った得意先の情報を，営業員が個人として自由
に利用できるとするのは，極めて不当である。
　　控訴人Ａの営業回数などとは無関係に，違法競業行為の成立が認められる
べきである。
３　損害額について
(1)原判決の損害額の認定について
　　原判決は，損害額の認定において，被控訴人商品の原価を基に，水増し請
求の不法性が除去され，確実に補助金交付が行われる程度の代金額を，粗利益率４
０％として算定し，これに利益率２０％を乗じて，被控訴人の損害額を認定してい
る。
　　しかし，２０％の利益率では，商品の開発，通常の営業活動に係る経費を
考慮すると，経営が成り立たない。２０％の利益率は，低廉すぎるので，被控訴人
は，４０％の利益率で損害額を算定して請求したものである。控訴人タカノがした
ように，他社の営業成果にただ乗りした場合でなければ，２０％の利益率では，利
益が出ない。採用すべき利益率が２０％を下るなどということは，およそあり得な
いことである。
(2)附帯控訴で請求する損害額
　　原判決の採用する利益率を採用して算定する。
ア　双柳会
　　昭和タイプ類似の街路灯４０基（甲第１３号証の１，第１８号証等）
　　１８万５０００円×２０％×４０基＝１４８万円
イ　藤塚大通り商店会
　　サッカーボールタイプ類似の街路灯５０基（甲第２６号証の２，第５２
号証）
　　１８万円×２０％×５０基＝１８０万円
ウ　赤沼地区振興会
　　サッカーボールタイプ類似の街路灯５０基（甲第２６号証の２，第５３
号証）
　　１８万円×２０％×５０基＝１８０万円
エ　藤塚橋通り商店会
　　昭和タイプ類似の街路灯を使用したシンボルタワー２基（甲第５１号
証）
　　見積金額１８５万４０００円
　　１８５万４０００円×２０％＝３７万０８００円
オ　小計　５４５万０８００円
カ　弁護士費用　５４万５０８０円
キ　合計　　５９９万５８８０円
(3)以上により，被控訴人は，控訴人らに対し，連帯して，上記４商店会関係
の損害賠償金合計５９９万５８８０円及びこれに対する平成８年３月末日から支払
済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金を支払うよう，求める。
４　当審における控訴人らの主張に対する認否
　　控訴に係る控訴人らの主張のうち，補助金受給の手続の流れはおおむね認め
る。街路灯設置費用についての，県及び各市町村の分担割合はおおむね認める。補
助金の不正受給は，控訴人Ａが，被控訴人の指示に反して，安易に商店会に迎合し
てなしたものである。平成５年１１月ころ，補助金の不正受給の事実が表面化した
こと，これにより，県が平成６年度の補助金制度の実施を見送ったことは知らな
い。
　　その余の控訴人らの主張は争う。
第５　当裁判所の判断
　　当裁判所も，控訴人らに対する被控訴人の請求は，原判決の認容した限度で
理由があり，その余は理由がない，と判断する。その理由は，次のとおり付加する
ほか，原判決の「第３　当裁判所の判断」のとおりであるから，これを引用する。
１　当審における控訴人らの主張１（春里会との工事請負契約の成立の蓋然性）
について
(1)控訴人らの主張は，要するに，県や各市町村の補助金の支給が受けられな
くなった，あるいは商店会の負担が実質的に零になるような額の支給が受けられな
くなったという状況の下では，器具註文書等が作成されていたとしても，街路灯の
工事請負契約の締結に至る高度の蓋然性があるとは認められない，とするものであ
る。
(2)本件合意２の成立（平成５年６月１８日）に至るまでには，被控訴人の担
当営業員が，断続的ではあるものの，昭和６３年ころから，まず商店会の役員等の
主立った構成員を訪問し，街路灯設置の必要性・設置した場合の利点等を説明し，
その気運を，商店会の構成員全体に広げるなどしており，また，本件合意２の成立
後，街路灯設置に対する補助金の受給のための申請手続も，上記担当営業員が補助
していた（甲第５号証の１ないし４，第６号証及び第７号証）。
　　一方で，春里商店会の中で街路灯設置の気運が醸成され，設置自体につい
てはある程度確定的な意思決定がなされ，他方で，被控訴人がその気運の醸成に大
きく寄与し，街路灯設置の本契約に係るものではないにせよ，これに至る過程のも
のとして，器具註文書等が，被控訴人と春里会との間で作成されて，本件合意２が
成立し，さらに，被控訴人は，その後も，街路灯設置を実現すべく，補助金の申請
手続を手伝うなどしていたものである。また，この間，被控訴人の担当営業員，ひ
いてはその雇主である被控訴人自体と，春里商店会ないしその主立った構成員との
間には，一定程度以上の良好な関係が形成されてきた，と認めることができる。
　　このような状況の下では，被控訴人が，春里会から，街路灯設置を請負う
高度の蓋然性があった，と優に認めることができる。
(3)被控訴人と春里会との間の器具註文書には，「２．助成金が確定するまで
着工いたしません。」との文言がある。たとい，春里会が，現実には，補助金を多
く受給して自己負担を零にすることを意図していたとしても，上記文言から，そう
ならない場合に街路灯の設置を白紙撤回することを考えていた，とまでは認めるこ
とはできない。このことは，同註文書の「３．助成金の変更の時は別途協議としま
す。」との文言からも，裏付けられるものである。埼玉県も，街路灯設置のための
補助金制度そのものを廃止したわけではなく，単に，その支給を当面凍結したにす
ぎないから，平成６年度中の設置が困難となったとしても，契約の成立の高度の蓋
然性がなくなったとはいえない（なお，被控訴人は，平成７年度の年度末，すなわ
ち平成７年３月末日からの遅延損害金を請求しているものではない。）。
　　現に，控訴人タカノは，春里会との間で，平成８年２月２９日，街路灯設
置の工事請負契約を締結しているのである（甲第５７号証ないし第６２号証，乙第
１号証，弁論の全趣旨）。
２　当審における控訴人らの主張２（違法競業行為）について
(1)甲第２１号証（さいたま地方裁判所平成７年（ワ）第１２７４号事件にお
けるＢの証人尋問調書の写し）には，Ｂの供述として，次のようなものがある。
「原告代理人・・・
　それで，あなたと，Ｄさん，Ｃさん，又はＡさんが関東ライティング時代
に営業を担当していた地区以外で，あなたがタカノに在社中に，どのくらい契約が
取れたんでしょうか。ＥさんとＦさんを除いておっしゃってください。
　　　私の場合だと，一件か二件くらいです。
　あとは，関東ライティング在社中に回っていたところということですね。
　　　　　　そうです。
　Ａさんという方は，あなたが上司として仕えるようになって，非常によく
動かれる方でしょうか，そうでない方でしょうか。
　　　タカノに移ってからは，そんなに動かなかったと思います。
　そうすると，あなたたちを指揮されていたと，そういうことですか。
　　　そうです。
　あなたたちが努力して取れた契約については，だれの手柄になったんでし
ょうか。
　　　一応，上司であるＡさんですね。」（同号証１２丁）
　　この供述から，控訴人Ａは，控訴人タカノにおいて，Ｂらの上司として，
同人を指揮する立場にあったものと認めることができる。
(2)原判決は，
　「Ｂは，被告タカノの従業員として，原告退職後６か月が経過する平成７
年９月１５日までにおいて，被告春里会に対し，同年４月４日を始めとして１４回
ほどの営業活動を行ったものであり（なお，その後も多数回にわたる営業活動を行
っている。），被告Ａの原告退職後６か月が経過する同年７月２５日まででみる
と，合計１０回ほどの営業活動を行ったものである。」（判決書３５頁２０行目～
２５行目），
　「被告Ａは，被告タカノの従業員として，原告退職後６か月が経過する平
成７年７月２５日までにおいて，被告春里会に対し，同年５月１１日，Ｂとともに
１回の営業活動（その内容は，補助金申請関係の書類整備である。）を行
い・・・」（判決書３６頁２５行目～３７頁２行目），
　「更に，被告Ａは，被告タカノにおいても，Ｂ，Ｄ及びＣの上司の立場に
あり，その上司であるＥ部長の指示に基づいて，Ｂらに指示をして，上記の被告双
柳会，同春里会に対する街路灯設置に関する営業活動を行わせていた。」（判決書
３７頁７行目～１０行目）
　と認定している。
　　要するに，原判決は，控訴人Ａが，Ｂの営業活動を指揮する立場にあり，
Ｂの行った営業活動は，控訴人Ａ自身が行ったものと同視できることを前提として
認定しつつ，控訴人ＡとＢの営業活動の回数を認定しているのである。
　　当裁判所が引用した控訴人Ａの本件競業避止義務違反の認定に，欠けるも
のはない。
３　当審における被控訴人の主張１（被控訴人商品１及び２の形態の特別顕著性
等）について
(1)被控訴人は，商品主体混同行為（不正競争防止法２条１項１号）の主張に
加え，同法同条同項２号に係る主張をしている。
(2)本件証拠上，被控訴人商品１及び２の形態が，商品等表示として「著名」
であったと認めるに足りる証拠はない。
　　かえって，原判決が認定した，被控訴人商品１及び２に類似した形状の街
路灯が，被控訴人以外の業者によって設置されていること，埼玉，千葉，東京及び
栃木に所在する，極めて多数に上ると推認される商店会において，平成３年度から
平成７年度までの間に，被控訴人商品１を購入した商店会は３４であり，被控訴人
商品２を購入した商店会は９８にとどまること，の各事実は，被控訴人商品１及び
２の形態の著名性を否定する方向に働くものである。
　（乙第９号証の１ないし１１）
(3)被控訴人は，被控訴人商品の開発にかけた費用が多額であること，また，
その販売のため，強力な営業活動を行ってきたことを主張する。しかし，開発にか
けた費用の額の多寡と，被控訴人商品の商品等表示としての著名性との間に，直接
の関連性はない。また，営業活動の程度・範囲は，確かに商品等表示の著名性と関
連する要素ではあるものの，結果としてどの程度流通（本件の場合設置）されてい
るかの方が，より重要な要素である。
　　また，被控訴人は，商店会の役員等は，この種街路灯に興味を持ってお
り，これらの者の間では，特別に顕著な形態であった，と主張する。しかし，その
ような者たちが，一般的に，街路灯に特に興味を持ち，注目し，微細な差異につい
てまでこれを顕著と認識できる，と認めるに足りる証拠はない。
４　当審における被控訴人の主張２（違法競業行為）について
(1)被控訴人の主張は，要するに，控訴人タカノが，当初から，被控訴人の取
引先（商店会）を横取りする意図で，控訴人Ａら被控訴人の従業員を引き抜き，控
訴人Ａとともに，被控訴人が多大な費用と労力を費やしてなした営業努力の結果
（営業情報等）を不当に獲得し（Ｂ，Ｄらによる情報窃取活動等），これを利用し
つつ，被控訴人の取引先を横取りしたものであり，これらは，控訴人Ａらが，取引
先を訪問した回数と無関係に，違法な競業行為と認められるべきである，とするも
のである。
(2)被控訴人のいう営業努力の結果（情報等）の具体的内容は，必ずしも明ら
かでない。しかし，結局，街路灯の設置を希望する商店会がどこであるか，どの役
員（構成員）が，街路灯設置を決定するに当たり，中心的役割を持ち，影響力を持
っているか等の情報が主たるものと認められる。また，厳密な意味での営業情報で
はなくても，商店会の役員等と個々の営業員の人的な関係（相互に面識を有する，
営業員と商店会構成員との間の良好な人間関係が，会社と商店会との契約の成立に
有利に働くことは，経験則上明らかである。）も，被控訴人のいう営業努力の結果
ということになるのであろう。
　　しかし，これらの情報ないし一種の人脈を保護する，ということは，すな
わち，退職従業員に，被控訴人の取引先に対する営業活動をさせない，ということ
に尽きる。そして，この保護は，誓約書（甲第１号証）３条（「在職中に私が貴社
の営業として訪問した得意先について，退職後六ヶ月は貴社の得意先として尊重
し，私個人又は貴社と同業他社の従業員としての営業展開は一切致しません。」）
に定められた義務の遵守により，図られるべきものである。控訴人Ａに，この３条
に定められた義務違反が形式的にはあるものの，それが極めて軽微であることは，
原判決説示のとおりであると認められるから，被控訴人主張のような種々の事情を
もってしても，控訴人Ａに，違法な競業行為があったと認めることはできない（な
お，控訴人Ａが，東関東営業統括課長として，埼玉県全域について営業を管理把握
していたか否かについて，これを推認させる証拠（甲第２８号証・さいたま地裁平
成７年（ワ）第１２７４号事件における被控訴人代表者Ｆ本人尋問調書）がある
が，反対趣旨の証拠（甲第３０号証・上記事件における控訴人Ａ本人尋問調書）に
照らし，事実と認めることはできない。）。
　　もし，被控訴人が主張するような，上記営業情報，営業努力の成果を利用
して，被控訴人の取引先を奪うこと自体が違法であるとすると，それは，上記誓約
書の３条による退職従業員の営業の自由の制限の制限，すなわち，「貴社の営業と
して訪問した得意先」，「退職後六ヶ月は貴社の得意先として尊重し」とのしばり
を空文化し，過度に営業の自由を制限することになるものであって，相当でない。
(3)被控訴人のこの主張は，控訴人らは，当初から被控訴人の取引先を奪うこ
とだけを目的としていて，動機の悪性が高く，控訴人Ａの，被控訴人在職当時の怠
業行為も含めて，行為態様も悪質であり，これにより，被控訴人が多大な費用と時
間をかけて構築した有形無形の営業努力の成果が奪われ，代表者の死亡・被控訴人
の倒産という深刻な結果を生じたこと等を列挙し，これらを総合して，控訴人らの
競業行為の違法性を強調するものでもある，と理解することができる。
　　この主張の中には，控訴人Ａが，Ｂらに働きかけ，被控訴人の文書の写し
をとらせたり，控訴人タカノへの移籍を勧誘したりするなど，事実であると認める
ことのできるものもある。
　　しかし，原判決が判断したとおり，双柳会の関係では，控訴人Ａの本件競
業避止義務違反の程度が極めてわずかであって，その義務違反と被控訴人の主張す
る損害との間に因果関係が認められず，また，藤塚橋通り商店会，藤塚大通り商店
会及び赤沼地区振興会の関係では，器具註文書の作成にすら至っておらず，さら
に，藤塚橋通り商店会については，補助金申請時期に被控訴人の社員の訪問がなか
ったために，同商店会は控訴人タカノに工事を発注した，という事情もある。そう
すると，被控訴人の上記主張が，部分的にせよ，仮に事実と認められるとしても，
少なくとも違法競業行為という法律構成によっては，控訴人らに，損害賠償義務を
認めることはできない。
５　結論
　　以上検討したところによれば，その余の点について判断するまでもなく，原
判決は相当であって，本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないことが明ら
かである。そこで，これらをいずれも棄却することとし，当審における訴訟費用の
負担について民事訴訟法６７条，６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　　裁判長裁判官山　　下　　和　　明
　裁判官阿　　部　　正　　幸
　裁判官高　　瀬　　順　　久
（別紙）
別紙１別紙３別紙４商品目録

戻る