戻る

主文
１被告は，原告に対し，金１億４６３６万３２６６円及びうち金７５３０万９
９１８円に対する平成１７年１２月１３日から，うち金７１０５万３３４８円
に対する平成１８年１２月２９日から，いずれも支払済みまで年６分の割合に
よる金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを５分し，その３を原告の負担とし，その余を被告の負担と
する。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主位的請求
被告は，原告に対し，３億９２２４万４５１３円及びうち３億２１１９万１
１６５円に対する平成１７年１２月１３日から，うち７１０５万３３４８円に
対する平成１８年１２月２９日から，いずれも支払済みまで年６分の割合によ
る金員を支払え。
２予備的請求
被告は，原告に対し，１億３６９８万３４２０円及びうち６５９３万００７
２円に対する平成１７年１２月１３日から，うち７１０５万３３４８円に対す
る平成１８年１２月２９日から，いずれも支払済みまで年６分の割合による金
員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，主位的には，被告との間でごみ処理施設の建
設を目的とする工事請負契約を締結したにもかかわらず，被告が原告とは別に
建設を依頼した会社がごみ処理施設を完成させたため，被告との間における請
負契約が履行不能となったとして，債務不履行に基づき，損害賠償及び訴状送
達の日の翌日から（一部の損害については，訴変更申立書送達の日の翌日から。
以下同じ。）の商事法定利率による遅延損害金の支払を求め，予備的には，仮
に請負契約が成立していなかったとしても，被告は，原告との間で契約締結の
準備段階に入っていたのであるから，原告に損害を生じさせないよう配慮する
信義則上の義務があるにもかかわらず，上記のとおり別会社にごみ処理施設建
設工事を依頼して原告が請負契約を締結して工事を進行させるのを故意に妨害
したとして，信義則上の義務の不履行に基づき，損害賠償及び訴状送達の日の
翌日からの商事法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実
(1)原告は，ごみ焼却のための溶融還元炉の研究及び開発等を業とする株式会
社である。
被告は，沖縄本島の北西に位置する離島である伊平屋島を区域とする普通
地方公共団体である。
(2)被告においては，平成１２年当時，平成４年度，５年度の農村総合整備モ
デル事業で建築されたごみ処理施設（以下「旧ごみ処理施設」という。）が
稼働していたが，旧ごみ処理施設は故障が相次ぐとともに，一時的にごみを
集積する施設がなかったため，ごみの臭気が施設内を漂い，ハエやゴキブリ
等の害虫が大量に発生し，また，トラックスケール（ごみを積んできたトラ
ックの重量を測定する施設）が設置されていないため計量ができないなどの
問題があり，これに，ごみ処理施設設置基準などの改正もあり，新たなごみ
処理施設を建設することが急務となっていた。
そこで，被告は，新たなごみ処理施設を建設するため，平成１２年１２月，
伊平屋村一般廃棄物ごみ焼却施設用地及び機種選定委員会（以下「機種選定
委員会」という。）を設置した。審議の結果，機種選定委員会は，平成１３
年９月７日，ごみ焼却施設の機種としては，コークスベット式ガス化高温溶
融炉ミニ高炉を選定するのが妥当である旨の答申を伊平屋村長に対して行っ
た。
機種選定委員会の答申を受けて，被告は，同年１１月に株式会社Ａコンサ
ルタント（以下，「Ａコンサルタント」という。）との間で，伊平屋村ごみ
処理焼却施設整備事業発注仕様書作成業務委託契約を締結し，以後，Ａコン
サルタントからごみ焼却施設整備事業の助言指導等を受けるようになった。
また，被告は，同月，原告ほか２社に対して，ごみ処理施設建設工事見積を
依頼した。これに対し，原告以外の２社は見積を辞退したため，被告は，見
積書を提出した原告のみとの間で，ごみ処理施設整備事業の発注に係る交渉
を行うこととなった。
(3)原告は，平成１４年３月に沖縄県島尻郡渡名喜村から，同年１１月に沖縄
県島尻郡座間味村から，高温溶融炉ミニ高炉を用いたごみ処理施設建設工事
の発注を受け，いずれも工事を完成させている。
(4)平成１５年３月２５日，伊平屋村議会に平成１４年度伊平屋村ごみ処理施
設建設工事に係る工事請負契約の締結について，原告との間で請負金額を８
億３９８９万５０００円とする請負契約（以下「本件請負契約」という。）
を締結したい旨議案が提出され，翌同月２６日，同村議会で同議案が審議さ
れ，原案どおり可決された。
同工事に関し，工期を同月２７日から平成１６年３月１０日までとし，請
負代金額を８億３９８９万５０００円（消費税及び地方消費税３９９９万５
０００円を含む。）として，発注者として被告のＣ村長の記名と被告の公印
（伊平屋村長印）が押印され，請負者として原告の記名押印がされた，平成
１５年３月２６日付け建設工事請負契約書（以下「本件契約書」という。）
２通が存在する。
(5)被告は，平成１５年８月１４日，原告に対し，伊平屋村ごみ処理施設建設
工事請負契約について（通知）と題する文書を発送し，ごみ処理施設建設工
事に関する原告との交渉を一切終了させる旨を通知した。
(6)被告は，新たに発足させた機種選定委員会がストーカー方式焼却炉を選択
するのが妥当である旨答申したことを受けて，平成１６年１月８日，株式会
社Ｂ（以下「Ｂ社」という。）との間でごみ処理施設建設工事請負契約を締
結し，同社は，同工事を平成１７年５月３１日に完成させた。
２争点及び争点に対する当事者の主張
(1)争点１…原被告間に請負契約が成立したか否か
（原告の主張）
ア原告と被告は，伊平屋村議会の議決を受けて，平成１５年３月２６日，
被告のごみ処理施設建設を目的とする，以下の内容の建設請負工事契約
（本件請負契約）を締結した。
工事名伊平屋村ごみ処理施設建設工事
工事場所沖縄県島尻郡伊平屋村字ａ地内
工期自平成１５年３月２７日至平成１６年３月１０日
請負代金７億９９９０万円（税込８億３９８９万５０００円）
本件請負契約締結の時点で，平成１５年３月に被告が作成した「伊平屋
村ごみ処理事業施設建設工事発注仕様書」（以下「発注仕様書」とい
う。）の記載にかかわらず，不燃物処理資源化施設（リサイクルセンタ
ー）の建設は契約に含まれないこと，ごみの受入供給設備はピットアンド
クレーン方式（ごみをピットといわれる縦穴式の貯留施設に集積して，ク
レーンで炉の中にごみを搬入する方式）ではなく，原告が渡名喜村のごみ
処理施設において施工したホッパーアンドコンベア方式（ごみをホッパー
といわれる貯留施設に集積して，コンベアで炉の中にごみを搬入する方
式）を採用すること，また，年間の管理運営委託料を１０００万円とする
ことが確認されていた。
イ本件請負契約に係る本件契約書中，伊平屋村長の記名押印部分は，Ｃ村
長の指示のもと，被告の住民課係長であるＤが行ったものであり，同部分
は真正に成立している。
ウ被告がピットアンドクレーン方式の採用を主張するようになったのは，
本件請負契約成立後である平成１５年７月以降に被告が本件請負契約を反
故にしようとしてからのことである。
エ本件請負契約が成立しているにもかかわらず，被告は，前記前提事実
(6)記載のとおり，Ｂ社に対してごみ処理施設建設工事を発注し，同社が
工事を完成させたことにより，本件請負契約は履行不能となった。
（被告の主張）
ア平成１５年３月２６日に本件請負契約が成立した事実は否認する。
原告の受注申出は，伊平屋村ごみ処理事業に係る契約条件書（以下「契
約条件書」という。）や前記発注仕様書に定める契約条件に従わない不適
合なものであったから，平成１５年３月２６日の時点では，未だ契約は事
前協議中であった。
すなわち，離島村である被告では，一括処分するのに必要な量のごみの
集積を待つピットアンドクレーン方式が必要であり，その旨発注仕様書に
も記載してあるにもかかわらず，原告は，ホッパーアンドコンベア方式に
固執し，工事内容について合意に至っていなかった。
イ本件契約書の伊平屋村長の記名押印は，Ｄが，Ｃ村長の指示なく無断で
行ったものである。Ｃ村長やＤの上司が契約書の作成を指示したことはあ
ったが，押印の指示はしていない。
(2)争点２…履行不能について，被告に帰責性がないか否か
（被告の主張）
以下に述べるところによれば，本件請負契約が履行不能になったのは，も
っぱら，原告の責に帰すべき事由によるものであり，被告に帰責性はない。
ア原告は，被告の発注仕様書に従わなかった。
原告は，発注仕様書でピットアンドクレーン方式が採用されているにも
かかわらず，既にホッパーアンドコンベア方式を採用することで合意され
たと主張し，被告の発注仕様書に従わなかった。
また，平成１５年４月以降も，原告は，発注仕様書に従うようにとの再
三の連絡にもかかわらず，基本設計，仕様について，渡名喜村ごみ焼却施
設建設工事と同じ基本設計仕様とするなどと主張して方針を変更せず，被
告の発注仕様書に従う姿勢をみせなかった。
イ原告は，被告に対し，実施設計図書を提出しなかった。
本件請負契約については，被告は設計施工付き契約（いわゆる性能発注
方式の契約）を予定していたのであるから，原告は，被告に対して実施設
計図書を提出して，その承諾を得る必要があった。にもかかわらず，原告
は，実施設計図書を提出しておらず，当然，それに対する承諾も得ていな
かったのであるから，自己の債務を履行しておらず，他方，原告から反対
債務の履行を受けていない被告には債務不履行はない。
ウ原告は，被告からの来村の要請に従わなかった。
国や沖縄県では，平成１４年，１５年度の事業として，伊平屋村ごみ処
理事業施設建設工事事業を予定して事務処理が進んでいたことから，平成
１５年夏には事業執行に至らないと，補助金利用ができず負担が増加して
事業が頓挫するおそれもあり，時間的に極めてひっ迫していた状態であっ
た。また，被告の旧ごみ処理施設の使用可能期限は，平成１４年１１月末
であり，既に旧ごみ処理施設は使用できなかったので，早急な新ごみ処理
施設の稼働が待たれていた状態であった。
そのような状態であったため，被告では，再三にわたり，原告に対して
来村を要請し，契約交渉の破棄手続をとると言明したにもかかわらず，原
告は，平成１５年６月１８日の電話連絡以来，来村しなかった。
（原告の主張）
以下に述べるとおり，本件請負契約が履行不能になったのはもっぱら原告
の責に帰すべき事由によるものであるとの被告の主張には理由がない。
ア前記争点１（原告の主張）のとおり，原告と被告は，発注仕様書の記載
にかかわらず，ホッパーアンドコンベア方式を採用することで合意してい
たものであり，原告が発注仕様書に従わなかったとの主張は前提に欠ける。
イ原告が被告の来村要請に応じられなかったのは，被告が原告に対して無
理な要請をしたことによるものである。
被告は，平成１５年８月８日，通常の会社であればお盆休みであり，か
つ，繁忙期で飛行機の予約を取るのが困難な同月１３日を一方的に指定し
て，来村を要請し，原告において重要な会議が入っていることや飛行機の
予約を取れないことを理由とする原告からの再三にわたる日程変更の要請
にも回答しなかった。
(3)争点３…本件請負契約が成立していない場合，被告に信義則上の義務違反
があるか（予備的請求）
（原告の主張）
仮に，原告と被告との間で，本件請負契約が成立していないとしても，前
記争点１（原告の主張）のとおり，原告と被告は，少なくとも契約の準備段
階には入っており，契約の準備段階に入った当事者には相手方に損害が生じ
させないよう配慮する信義則上の義務がある。
にもかかわらず，被告は，この信義則上の義務に違反し，平成１５年８月
以降，原告との交渉を一方的に打ち切り，その後，Ｂ社に対してごみ処理施
設建設工事を発注して同社に同工事を進行させ，原告が工事を進行させるの
を故意に妨害した。
（被告の主張）
争う。被告には，信義則上の義務違反はない。
契約不成立になったのは，原告が発注仕様書に係る契約条件に従わない契
約申出をしたからである。
(4)争点４…損害
（原告の主張）
ア主位的請求に係る損害額３億９２２４万４５１３円
(ア)積極的損害１億３６９８万３４２０円
ａミニ高炉設備（機械プラント）費１億３１０５万３３４８円
原告とＪ株式会社（以下「Ｊ社」という。）は，平成１５年４月１
５日，ミニ高炉設備製作を主な目的とする請負契約（以下「本件下請
負契約」という。）を代金４億３６８４万４４９５円で締結した。
原告は，本件下請負契約５条１項に基づき，Ｊ社に対して本件下請
契約締結後，Ｊ社からの請求書受領後９０日以内に，契約金額の３０
パーセントと消費税，地方消費税の合計額である１億３１０５万３３
４８円を支払う義務があり，平成１５年１０月９日，同社に対して６
０００万円を支払い，残額７１０５万３３４８円についても同社から
請求を受け，弁済期が到来している。
ｂ設計費１５７万５０００円
原告は，本件請負契約締結後，ごみ処理施設の基本設計その他の設
計をＥ建築設計室に発注し，平成１５年１１月１０日，原告は，同人
に対して，１５７万５０００円を支払った。
ｃ旅費２９０万７６２８円
ｄ人件費１１５万８４００円
ｅ消耗品費１８万５１９４円
ｆ受注のための活動費１０万３８５０円
(イ)逸失利益２億５５２６万１０９３円
ａ本件請負契約から生ずる予定であった原告の逸失利益
２億２５２６万１０９３円
本件請負契約の工事代金の総額は，８億３９８９万５０００円であ
る。
また，本件請負契約に係る工事の原価を正確に計算することは不可
能であるが，本件請負契約に係るごみ処理施設の仕様は，既に稼働中
の座間味村のごみ処理施設とほぼ同様であり，また，座間味村のごみ
処理施設の方が規模が大きく，契約金額も座間味村のごみ処理施設の
方が上回っていることからすれば，被告のごみ処理施設建設の原価が，
座間味村のごみ処理施設建設に関する原価である６億１４６３万３９
０７円を上回ることはない。
原告は，本件請負契約によって，工事代金８億３９８９万５０００
円と工事の原価である６億１４６３万３９０７円の差額である２億２
５２６万１０９３円の利益を得られるはずであったが，被告の債務不
履行により，これを得ることができなかった。
ｂごみ処理施設管理運営委託契約から生ずる原告の逸失利益
３０００万円
原告と被告との間では，ごみ処理施設管理運営委託契約に関する覚
書により，原告が建設するごみ処理施設に関しては，原告が被告から，
平成１６年４月から１５年間にわたり，年間１０００万円の委託料で
管理運営を委託されることとなっていた。
原告が被告との管理運営委託契約により得られる予定であった利益
は，被告が支払う管理運営委託料の２０パーセントを下らない。
よって，原告が本件管理運営契約により得られる利益は，以下のと
おり３０００万円である。
１０００万円／年×２０％×１５年＝３０００万円
イ予備的請求に係る損害額１億３６９８万３４２０円
予備的請求に係る損害額は，積極的損害である前記アの金額となる。
ウ原告主張の損害は，別表「損害額計算書」（略）中，「原告の主張」欄
記載のとおりである。
（被告の主張）
いずれも否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（原被告間に請負契約が成立したか否か）について
(1)原告は，被告との間で本件請負契約が成立したと主張し，本件契約書を提
出するところ，被告は，本件契約書の伊平屋村長作成部分について，伊平屋
村長名下の印影が被告の公印であることは認めるものの，これは，被告の住
民課係長のＤが被告のＣ村長に無断で押印したものであるとして，本件契約
書が真正に成立したことを否認する。
しかしながら，本件契約書の伊平屋村長作成部分については，その方式及
び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められ，真正に成立したもの
と推定される（民事訴訟法２２８条２項）ところ，以下に述べるところによ
れば，その推定は覆らず，真正に成立したものと認めるのが相当である。
ア前記前提事実欄記載の事実に加え，証拠（略）によれば，本件契約書作
成に至る経緯について，以下の事実が認められる。
(ア)平成１５年３月２０日，伊平屋村役場において，原告からは原告代
表者，担当者のＦ，被告からはＣ村長，助役のＧ，住民課長のＨ，Ｄが
参加して，ごみ処理施設建設工事について話し合いがされた。
その席で，工事請負金額については，消費税抜きで７億９９９０万円
とし，その後の管理運営費については，年間１０００万円とすることで
合意した。また，その際，不燃物処理資源化設備の建設工事については
工事内容に含まない旨の合意もされた。そして，今後の工程として，同
契約は村議会の議決を要する案件であり，同月２６日付けの契約書とな
る旨確認された。
(イ)また，同月２５日にも，伊平屋村役場において，原告からはＦ，被
告からはＣ村長，Ｈ，Ｄが参加して，話し合いがされた。
その席では，契約金額が同月２０日に合意した７億９９９０万円（税
抜き）であること，運営管理委託費用が年間１０００万円であることが
再度確認されるとともに，契約書は同月２６日付けで交わすこと，及び，
工期は，同月２７日から平成１６年３月１０日までの３４９日間とする
ことが合意された。また，ごみ処理施設の管理運営委託契約については，
沖縄県内の業者で電気設備及び配管設備に精通し会社経営が優良な者を
管理運営保証人とした後に締結をするという内容の覚書が交わされた。
(ウ)Ｆは，平成１５年３月２６日，被告側で作成され，原告側で事前に
検討した本件契約書２通に原告の記名押印をし，うち１通に同日朝伊平
屋村郵便局で購入した１８万円の収入印紙を貼付して，被告側に提出し
た。この時点では，伊平屋村長の記名押印はなかった。
(エ)ごみ処理施設建設工事に対しては国庫から補助金が支出されるとこ
ろ，窓口となる沖縄県から，平成１４年度廃棄物処理施設整備費国庫補
助金（ごみ処理施設）の交付を受けるためには，事務手続上，平成１４
年度末（平成１５年３月末）までに契約を締結しておくのがよいと教示
を受けていたことから，Ｃ村長は，同月２５日，伊平屋村議会に対して，
追加案件議案第３９号「工事請負契約の締結について（平成１４年伊平
屋村ごみ処理施設建設工事）」として，原告との間でごみ処理施設建設
工事に係る請負契約を代金８億３９８９万５０００円（税抜き７億９９
９０万円）で締結することについての議決を求める議案を提出した。
この議案については，同月２６日に開催された伊平屋村議会で審議さ
れた。その中で，議員からは説明不十分を指摘する意見が出され，納得
がいく説明がなされていないとして反対する議員もいたが，審議の後，
伊平屋村議会は，賛成多数で原案どおり可決した。
(オ)これを受けて，Ｃ村長は，担当者であるＨやＤに対して，事務を急
ぐように指示した。
(カ)平成１５年４月になって，被告から原告宛てに被告の公印（伊平屋
村長印）の押捺がある本件契約書２通が送付されてきた。うち１通につ
いては，印紙に消印をして原告が被告に返送した。
(キ)Ｄが，本件契約書の作成に関して被告から処分を受けたことはなく，
また，被告が，公文書偽造などの罪でＤを告発したこともない。
(ク)伊平屋村公印に関する規程（昭和５９年６月５日訓令第２号）によ
れば，本件契約書に使用された伊平屋村長印を含む被告の公印は，公印
保管者（上記村長印については，総務課長）において厳正に取り扱い，
使用しない場合には，堅固な容器に納めて錠を施さなければならないも
のとされ（もっとも，被告においては，実際には，公印の入っている鍵
付き金庫は施錠がなかった。），公印は，決裁済みの原議書を保管者に
提示し承認を経て使用しなければならないものとされている。また，伊
平屋村文書事務取扱規程（昭和４７年６月１３日訓令第５号）によれば，
公印を押印するときは，その押印しようとする文書に当該決裁文書を添
えて，当該公印を保管する課の長又は当直員に提示し，審査を受けなけ
ればならず，公印を保管する課の長又は当直員は，上記審査において適
法と認めたときは，当該決裁文書の所定欄又は公印使用簿に認め印を押
印のうえ，公印を使用させるものとされている。
イ以上のような事実関係，とりわけ，原告と被告との間では，平成１５年
３月２５日の時点で，原告が７億９９９０万円（税抜き）でごみ処理施設
の建設工事を請け負うことが合意されたこと，国庫補助金申請のためには
同月末までに契約書を交わして契約を締結しておく必要があったこと，同
月末に契約締結が間に合うように，追加議案として契約締結に必要な議案
を村議会に提出し，その議決を得ていることに加え，前記のような被告に
おける公印の保管，押印に係る規程に反し，ＤがＣ村長その他の上司に無
断で本件契約書に公印である伊平屋村長印を押捺する理由がないことを併
せ考慮すると，Ｄは，Ｃ村長の指示の下，本件契約書に被告の公印（伊平
屋村長印）を押捺したものと考えるのが合理的である。
ウこの点，Ｃ村長は，本件請負契約締結に係る決裁書類が自分のところに
上がってこなかった，同年４月３０日になってはじめて本件契約書の存在
に気づいたと供述するところ，この供述を前提とすれば，年度内に契約を
締結する必要があり，同年３月２６日に村議会の議決を得たにもかかわら
ず，議決から１か月余りもの間，契約書についてＤら担当者に対してなん
らの確認もしなかったことになるが，通常そのようなことは考えられず，
Ｃ村長の上記供述は信用することができない。
(2)また，被告は，原告の受注申出は，契約条件書や前記発注仕様書に定める
契約条件に従わない不適合なものであった，具体的には，被告では，一括処
分するのに必要な量のごみの集積を待つピットアンドクレーン方式が必要で
あり，その旨発注仕様書にも記載してあるにもかかわらず，原告は，これに
従わなかったから，平成１５年３月２６日の時点では，未だ契約は事前協議
中であったと主張する。
確かに，発注仕様書に，ごみの受入供給設備として「原則としてピット・
アンド・クレーン方式」（５頁），「４．ごみピット（建築工事仕様参照）
または受入ホッパ」「ごみの貯留を行う施設で，原則としてピットによる貯
留を行うものとする。」（３８頁）との記載があることは，被告主張のとお
りである。
しかしながら，以下に述べる事実関係によれば，本件においては，平成１
５年３月２６日の時点においては，発注仕様書の記載にかかわらず，原告と
被告との間では，ごみの受入供給設備としては，渡名喜村や座間味村で原告
が建設したごみ処理施設と同様のホッパーアンドコンベア方式を採用するこ
とで合意していたものと認められる。
アまず，発注仕様書自体が，ピットアンドクレーン方式以外のごみの受入
供給設備の採用を許さない趣旨とは認められない。
(ア)被告の旧ごみ処理施設における課題の一つとして，一時的にごみを
集積する施設がなかったため，ごみの臭気が施設内を漂い，ハエやゴキ
ブリ等の害虫が大量に発生したという点があるのは前提事実記載のとお
りであるところ，ピットに限らず，ホッパーもまた，一時的にごみを貯
留することが可能な施設であり，十分な容量を確保すれば，ごみ貯留施
設としてホッパーを採用しても，被告の要望に応えることは十分に可能
である。
また，炉に入れるごみを均質化するという機能についても，発注仕様
書に「ピット内またはホッパ内で十分なごみの均質化を図れるような構
造とする。」とある（３８頁）ことからすれば，ホッパーアンドコンベ
ア方式でも実現可能な機能であると認められる。
そうすると，これらの点について，ホッパーアンドコンベア方式も，
ピットアンドクレーン方式と同等の性能を有するものである。
(イ)そして，ごみの受入供給設備の仕様に関する発注仕様書の記載は，
「『原則として』ピット・アンド・クレーン方式」（５頁），「４．ご
みピット・・・または受入ホッパ」，「５．ごみクレーンまたは搬送コ
ンベア類」（いずれも３８頁）というもので，ごみの貯留施設としては
ホッパー，ごみの搬送施設してはコンベアを採用することがあり得るこ
とを前提とするものであり，また，ピットアンドクレーン方式でごみの
搬送施設として用いるクレーンについては，「６．クレーン操作室・・
・［ごみクレーンを設ける場合に摘要］」（４０頁）という記載となっ
ており，ごみクレーンを設けない場合も想定された記載となっている。
(ウ)そうすると，発注仕様書は，被告が抱える課題を解決するための方
法としては，ピットアンドクレーン方式だけでなくホッパーアンドコン
ベア方式もあるという理解を前提に，このいずれかを採用することを求
めているものと読むのが相当である。
イまた，原告からの提案は一貫して渡名喜村や座間味村のごみ処理施設建
設工事で原告が採用したのと同様のホッパーアンドコンベア方式であり，
この提案に対し平成１５年６月に至るまで被告側が異を唱えた形跡はみら
れない。仮に，被告が主張するように，ピットアンドクレーン方式の採用
がどうしても譲れないものであるならば，ホッパーアンドコンベア方式に
対して異議を述べないなどという対応は考えられない。
(ア)被告の機種選定委員会は，原告から出された見積仕様書をＡコンサ
ルタントと共に検討し，これを踏まえて，平成１４年５月１日，原告の
職員らが来村しての説明会を行っているが，その際に，ごみの受入供給
設備については，特段の指摘をしていない。
(イ)被告は，平成１５年２月２８日，環境大臣に対して国庫補助金の交
付申請を行ったが，同申請書に添付された事業計画説明書には，受入供
給設備として，「ごみ・・・は各ホッパーを経て，貯留ホッパーに搬送
し，貯留する。」との記載があり，同様に同申請書に添付されていた本
工事費種別明細書には，業者見積として，受入供給設備について，ごみ
搬送コンベア，ごみ貯留ホッパーの費用が計上されている。また，同申
請書に添付されている処理工程概要図表に記載されている廃棄物処理設
備フロー図も，ホッパーアンドコンベア方式として記載され，設計図面
にも，設置される施設として可燃ごみホッパーとコンベアが記載されて
いる。
(ウ)また，伊平屋村議会に原告との本件請負契約締結についての議決を
求めるに際して，議員に対しても，ホッパーアンドコンベア方式が記載
された，国庫補助金交付申請の際に添付したものと同様の資料を配付し
ている。
(エ)平成１５年３月２４日，原告のＦが被告に対して，ごみ処理施設の
仕様は渡名喜村及び座間味村と同等とすることなどの明記を求めるファ
ックスを送信しているが，これに対して，被告側が異議を述べた形跡は
ない。
(オ)伊平屋村役場においてされた平成１５年４月３０日の協議において
も，原告が提案していたホッパーアンドコンベア方式では問題があるな
どの話は被告側から出てきていない。
(カ)被告側が，原告の提案は渡名喜村や座間味村と同一のものであって
被告の発注仕様書に沿わないので変更を求めるなどと主張するようにな
ったのは，平成１５年６月１０日に伊平屋村役場でなされた協議以降の
ことである。これに対し，平成１５年３月の時点で既に被告側がピット
アンドクレーン方式を採用するよう原告側に念を押した旨のＣ村長やＨ
の陳述やＣ村長の供述は，上記各認定事実に照らし，信用することがで
きない。
ウそうすると，渡名喜村や座間味村と同様のホッパーアンドコンベア方式
を採用したごみ処理施設を建設するという原告の提案は，被告の発注仕様
書に沿うものであったし，被告も，原告の提案に対して異議を述べず，こ
の提案を採用したものと認めるのが相当である。
(3)なお，平成１５年６月１７日付けで原告のＩが被告のＣ村長に宛てて提出
した書面（なお，同書面上は，ＩとＦの両名の作成名義となっているが，証
拠（略）によれば，同書面はＩが作成したものであり，Ｆは作成に関与して
いないものと認められる。）には，このままでは，原告は設計さえできず，
設計ができなければ見積もできない，見積ができないということは，被告と
の契約７億９９９０万円の決定もできないとの記載があり，また，現在まだ
契約書は原告の印鑑を押さずに保管している，本当に７億９９９０万円で、
かつ，平成１６年３月までに完成できるか確認がとれるまでは保管する旨の
各記載があり，これらの記載からは，原告と被告間で未だ本件請負契約が締
結されていないのではないかとの疑義も生じ得るところである。しかしなが
ら，同書面は，平成１５年６月１０日の被告との協議において，被告から，
本件請負契約締結時の合意内容からの仕様の変更等を求められた原告が，こ
のような状態では設計もできず，また，合意した請負代金７億９９９０万円
で建設工事を行うことができるかどうかも分からない旨を記し，また，本件
契約書（原告保管分）を返すようにとの被告の要求に対しても，これを返す
ことはできないとして同要求を拒否し，これら上記協議における被告の対応
の元凶がＡコンサルタントにあると考えて，Ａコンサルタントを外すことに
よって，本件の建設工事を軌道に乗せたいとの思惑から作成されたものと理
解することができるところであって，上記契約書への原告の押捺がされてい
ないとの点も，原告の印鑑の押捺はされていたものであり，同記載はＩの間
違いと思われるとの原告代表者の供述が存するところであるから，同書面の
記載内容から，本件請負契約の成立を否定することはできない。
また，原告代表者が平成１５年８月１７日付けで作成し，被告に対し，同
月１８日にメール送信された書面にも，基本仕様が確認できないと，基本設
計もメーカーの見積もできない，見積ができないと請負金額７億９９９０万
円で完成できるのか，それとも別途３億円から５億円の赤字となるのか判断
できない，前進させるためには，被告がどのような基本仕様とするのか明確
にしてほしい，原告として被告の工事請負が可能である金額内においては，
原告として前向きに検討したい，原告のミニ高炉システムを採用してほしい
旨の記載がある。しかしながら，同記載についても，被告から，本件請負契
約締結時の合意内容からの仕様の変更等を求められ，さらに，被告としては
原告との請負契約は成立できなかったものと判断し通知する，原告との契約
に関する事務連絡等は一切終了する旨記載された伊平屋村長作成名義の同月
１４日付け「伊平屋村ごみ処理施設建設工事請負契約について（通知）」と
題する書面を受け取った原告が，被告の要望も可能な限り考慮する旨申し入
れ，それに伴う必要な変更も行った上で，本件請負契約の存続を図りたいと
の趣旨で作成したものと理解できるところである（原告代表者）から，原告
代表者作成の同書面から，本件請負契約の成立を否定することもできない。
(4)以上のとおりであるから，平成１５年３月２６日の時点で，原告が主張す
る内容の本件請負契約が成立したものであり，そうであるにもかかわらず，
被告が，Ｂ社に対して，別途，ごみ処理施設建設工事を発注し，同社が工事
を完成させたことによって，本件請負契約は履行不能となったものと認めら
れる。
したがって，争点１についての原告の主張には理由がある。
２争点２（履行不能について，被告に帰責性がないか否か）について
(1)被告は，本件請負契約が履行不能になったのは，原告が，被告の発注仕様
書に従わなかった，被告に対し実施設計図書を提出しなかった，被告からの
来村の要請に従わなかったなど，もっぱら原告の責に帰すべき事由によるも
のであると主張する。
(2)アまず，原告が，被告の発注仕様書に従わなかったという点については，
争点１について判示したとおり，本件では，平成１５年３月２６日の本件
請負契約成立の時点で，渡名喜村や座間味村と同様の仕様（ごみ受入供給
設備はホッパーアンドコンベア方式）のごみ処理施設を建設することで原
告と被告間に合意が成立したものであるから，被告の主張はその前提に欠
けるものである。
イまた，原告が，一旦渡名喜村や座間味村と同様の仕様で合意したにもか
かわらず仕様の変更を求められるようになったのは，前記のとおり平成１
５年６月ころからであるが，証拠（略）によれば，被告が原告に変更を求
めるに至る経緯として，原告が建設した渡名喜村のごみ処理施設を被告の
担当者が視察した際，作業員が人力でごみを炉に投入しているとか，スラ
グ（ごみを炉内で溶融して生じるガラス質の物質）が排出口から溶岩のよ
うに流れ出るという問題点が指摘され，その旨の報告書が提出されたこと
から，原告に対して，渡名喜村と同様の仕様を採用することについて難色
を示すようになったことが認められる。
しかしながら，渡名喜村において生じた問題が，原告の設計に不備があ
ることによって生じたもの，あるいは，ホッパーアンドコンベア方式から
不可避的に生じるものと認めるに足る的確な証拠はなく（むしろ，原告代
表者は，渡名喜村の施設運営に問題があって生じたものであることを示唆
する趣旨の供述をしている。），これに，平成１５年６月１０日の時点に
なって，被告側は，本件請負契約締結時点では工事内容に含まないことで
合意していた不燃物処理資源化設備（リサイクルセンター）の建設工事も
工事内容に含まれているとの話を持ち出すなど，ここでも一旦成立した合
意を反故にする姿勢を示していることや，仕様の変更によって生じる費用
の上昇（ピットアンドクレーン方式の方が，クレーンを設置するに足りる
強度の鉄骨が必要となり，建設コストが高くなる。）について被告から特
段の手当がないことを併せ考慮すると，被告が，渡名喜村や座間味村と同
様の仕様のごみ処理施設を建設することで一旦成立した合意の変更を求め
たことに合理的な理由があったとは認められない。
(3)実施設計図書を提出しなかったという点についてみるに，確かに，平成１
５年８月の時点ではまだ原告から被告への実施設計図書一式の提出はなかっ
たものと認められる（これに対し，Ｆは，実施設計図書を平成１５年６月１
０日に被告に提出した旨の証言をするが，同日実施設計図書が提出されたこ
とを示す的確な証拠は存せず，Ｆの同証言は，前掲各証拠に照らしても，信
用できない。）。しかしながら，原告からすれば，既に座間味村や渡名喜村
でも本件請負契約と同様のホッパーアンドコンベア方式によるごみ処理施設
の建設を経験済みなのであるから，それと同様の仕様である本件請負契約に
係る実施設計図書を作成すること自体はさほど困難ではなかったものと認め
られ，現に，同年９月には被告に実施設計図書が提出されているところ，本
件において，それ以前に実施設計図書の提出がされなかったのは，ごみ処理
施設の造成工事が終わっていなかったため，一部設計ができない部分があっ
たことと，前記認定のとおり，被告側が，本件請負契約締結後に，同締結時
の合意と異なる要求を出してくるなどしたため，仕様を確定することができ
なかったことによるものと認められるから，実施設計図書の提出がなかった
のは原告の責に帰すべき事由によるものではなく，被告側の事情によるもの
と認めるのが相当である。
(4)来村要請に応じなかったという点についても，最後に原告側が伊平屋村に
赴いて協議したのは平成１５年６月１０日であって，被告が交渉の打ち切り
を通告する同年８月１４日までの期間は２か月程度しかなく，その間にも，
電話や電子メール等によるやりとりで協議は続いていたものであるから，こ
の２か月間の間に原告が伊平屋村に行かなかったことから直ちに本件請負契
約を解消することが正当化されることにはならない。
また，同年８月１３日の協議の日程も，被告側で，わずか５日前の同月８
日に原告の予定を聞かずに一方的に設定したものであり，同日程にしたのも，
原告が被告の指示に従わないためであって（しかも，同指示の内容であるご
み受入供給設備の変更が，本件請負契約締結時の合意内容を一方的に変更し
ようとするものであることは，前認定のとおりである。），飛行機の手配が
つかないために変更をお願いしたいとの原告側の要望も聞き入れず，協議予
定日の翌日である同月１４日には，原告との請負契約ができなかったものと
判断し，原告との契約に関する事務連絡等は一切終了する旨の通知文書を原
告宛てに発するなどしている被告の態度からしても，原告が被告の来村要請
に応じなかったことをもって，原告の責任に帰するものということはできな
い。
(5)その他，本件全証拠によっても，履行不能について被告側に帰責事由がな
いことを基礎づける事実を認めることはできず，被告は，履行不能によって
原告に生じた損害を賠償すべき責任を負う。
３争点４（損害）について
(1)積極的損害・ミニ高炉設備（機械プラント）費
既払分６０００万円
履行期到来分７１０５万３３４８円
ア証拠（略）によれば，本件下請負契約について，以下の事実が認められ
る。
(ア)原告は，Ｊ社との間で，平成１５年４月１５日，本件請負契約に基
づいて原告が建設する予定であったごみ処理施設に用いるミニ高炉など
の設備製作を主な目的とする本件下請負契約を締結した。
本件下請負契約に係る契約金額は４億３６８４万４４９５円（消費税
及び地方消費税を含む。以下同様。）であり，原告は，Ｊ社に対し，契
約締結後，Ｊ社が発行した請求書を受領した後９０日以内に，契約金額
の３０パーセントを支払うこととされた（本件下請負契約５条(1)。以
下「本件契約締結時払条項」という。）。
(イ)原告は，平成１５年４月３０日，Ｊ社から，本件契約締結時払条項
に基づき，契約金額の３０パーセントにあたる１億３１０５万３３４８
円の請求を受けた。
原告は，Ｊ社との協議に基づき，上記のうち６０００万円をまず支払
い，残金は後日支払うこととして，平成１５年１０月９日，６０００万
円を同社に支払った。
(ウ)その後，原告は，Ｊ社から，平成１７年１１月３０日付けの請求書
で，本件契約締結時払条項に基づく支払額から既払金を控除した残額で
ある７１０５万３３４８円の請求を受けている。
イそうすると，本件下請負契約に係る本件契約締結時払条項に基づいて原
告がＪ社に支払った６０００万円及び履行期が到来し支払義務を免れない
７１０５万３３４８円は，いずれも，本件請負契約が履行不能になったこ
とによって生じた原告の損害にあたる。
ウなお，被告は，本件請負契約は，設計施工付き契約（いわゆる性能発注
方式の契約）であるから，実施設計図書が未提出であり，当然被告におい
てその承諾もしていない本件において，被告には支払義務は一切存しない
旨主張する。しかしながら，本件請負契約が設計施工付き契約であっても，
本件請負契約に係るごみ処理施設は，原告がこれまで手がけてきた座間味
村や渡名喜村と同様のホッパーアンドコンベア方式によるものであって，
詳細は別として施設の概要は両村における施設と同様のものとなると解さ
れる一方，工期が本件請負契約締結日の翌日である平成１５年３月２７日
から翌平成１６年３月１０日までの１年弱とされており，原告としても，
早期に高炉設備等の製作に着手する必要があると認められるから，実施設
計図書の作成，提出以前の段階で原告がＪ社との間で本件下請負契約を締
結したことが相当性を欠くものとはいえないし，これまで説示したように，
原告が実施設計図書の提出ができず，また，本件請負契約が履行不能とな
ったのも，被告側の責任に帰するものと認められることからすれば，たと
い本件において実施設計図書が未提出であり，そのためこれに係る被告の
承諾がないとしても，それによって被告に本件請負契約の履行不能により
原告に生じた損害の賠償責任が存しないものということはできない。
(2)積極的損害・設計費１５７万５０００円
証拠（略）によれば，原告は，本件請負契約締結後，本件請負契約に基づ
いて原告が建設する予定であったごみ処理施設の基本設計その他の設計をＥ
建築設計室に発注し，平成１５年１１月１０日，原告は，同人に対して，同
設計費として１５７万５０００円を支払ったことが認められるから，同支出
は，本件請負契約が履行不能になったことによって生じた原告の損害にあた
る。
(3)その他の積極的損害１８７万１７１８円
ア旅費１６８万９４６８円
原告は，被告に対する受注活動の際に要した旅費として２９０万７６２
８円を支出したと主張し，その証拠として証拠（略）を提出する。
確かに，証拠（略）によれば，原告代表者をはじめとする原告側の者が
たびたび伊平屋村を訪れるなどして受注活動を行ったことが認められ，受
注活動に要した経費は，請負代金によって回収するのが通常であるから，
原告は，本件請負契約が履行不能になったことにより，受注活動に要した
経費に相当する損害を負ったと認められる（この点については，原告主張
の人件費，消耗品費，受注のための活動費においても同様である。）。
しかしながら，原告提出の書証の中には，被告に対する受注活動に要し
た交通費かどうか一見して疑問があるものもある上，前提事実(3)記載の
とおり，原告は，被告に対して受注活動を行っていたころ，同じく沖縄県
内の座間味村や渡名喜村でも受注活動を行っていたものであるから，原告
側の者が沖縄に行ったというだけでは，被告に対する受注活動なのかどう
かは，なお明らかではないといわざるを得ない。
このような観点からみると，原告主張の旅費のうち，履行不能による損
害と認めるのが相当なのは，別表「３・旅費」（略）中，「○」を付した
ものに限られ，その合計額は１６８万９４６８円となる。
イ人件費０円
原告側の者が相当回数にわたり伊平屋村まで受注活動に赴いたと認めら
れるのは前記のとおりであるところ，原告は，証拠（略）記載の人件費が
損害にあたると主張している。
しかしながら，証拠（略）記載の者が原告とどのような関係にある者で
あり，その者がどのような活動を行ったのかは明らかでないというほかな
く，証拠（略）の記載から原告主張の人件費の損害を認めることはできな
い。
ウ消耗品費１８万２２５０円
証拠（略）上，原告主張の消耗品費のうち，本件請負契約の履行不能に
よって原告に生じた損害と認めるに足りるものは，別表「５・消耗品費」
（略）中，「○」を付したものに限られ，その合計額は１８万２２５０円
である。
エ受注のための活動費０円
証拠（略）にある領収書は，いずれも伊平屋村内の飲食店におけるもの
であるが，これらの領収書に係る飲食が，原告代表者や従業員の飲食費で
はなく，受注のための活動のために用いられたことを認めるに足りる的確
な証拠はない。
(4)逸失利益・本件請負契約から生ずる予定であった原告の逸失利益０円
原告は，座間味村でのごみ処理施設建設工事の実績を基に，本件請負契約
に基づく工事によって，請負代金と工事費用の差額にあたる２億２５２６万
１０９３円の利益を得ることができたと主張する。
しかしながら，本件請負契約の請負代金は７億９９９０万円（税抜き）で
あるところ，証拠（略）によれば，伊平屋村の前にごみ処理施設を建設した
座間味村においては請負金額と工事費用が同程度，渡名喜村においては離島
である同村への資材輸送費にコストがかかったため赤字となったところ，伊
平屋村において工事を行うにあたっては，那覇から今帰仁村の運天港まで陸
送して資材を船積みするため，那覇から船積みが可能な座間味村や渡名喜村
よりもさらに輸送コストがかかること，そのため，採算ラインとなる請負金
額は８億３０００万円（税抜き）であり，請負代金が７億９９９０万円（税
抜き）では赤字が生じる可能性が高いことが認められる。
そうすると，本件請負契約に基づく工事によって，原告が利益を得ること
ができたとは認められない。
(5)逸失利益・ごみ処理施設管理運営委託契約から生ずる原告の逸失利益
１１８６万３２００円
ア前記１(1)アで判示したところによれば，本件請負契約締結の時点で，
原告と被告との間において，ごみ処理施設完成後の管理運営委託料につい
ては，年間１０００万円とすることで合意していたところ，証拠（略）に
よれば，完成したごみ処理施設の管理運営は，原告が設立する管理運営を
目的とする特定目的会社が行うこと，期間は平成１６年４月１日から平成
３１年３月３１日までの１５年間であることが認められる。
そうすると，原告と被告との間では，特定目的会社を設立するとはいえ，
実質的には，本件請負契約に基づいて施設を建設した原告が，１５年間に
わたり年間１０００万円の委託料で管理運営の委託を受けることが合意さ
れていたと認めるのが相当である。
よって，原告は，本件請負契約が履行不能になったことにより，１５年
間分の管理運営委託料を得ることができなくなり，管理運営業務を行うこ
とによって得られたであろう利益は，本件請負契約が履行不能になったこ
とによって生じた原告の損害にあたると認められる。
イ弁論の全趣旨によれば，管理運営業務による利益は１０パーセントは存
すると認められるので，原告は，被告に対して，１５年分の利益に相当す
る金員を損害賠償として請求することができる。
ただし，平成１９年度分以降の管理運営委託料については履行期が到来
していないので，ライプニッツ係数によって現在価値に引き直す必要があ
るところ，別表「将来の管理運営委託費」（略）のとおり，１５年分の利
益に相当する金員の現在価値を求めると１１８６万３２００円である。
(6)以上のとおりであるから，被告が原告に対して賠償すべき損害は，別表
「損害額計算書」（略）中，「裁判所認定」欄記載のとおり，合計１億４６
３６万３２６６円である。
第４結論
よって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，被告であ
る伊平屋村に対して，債務不履行に基づく損害賠償として，１億４６３６万３
２６６円及びうち７５３０万９９１８円に対する訴状送達の日の翌日である平
成１７年１２月１３日から，うち７１０５万３３４８円に対する訴変更申立書
送達の日の翌日である平成１８年１２月２９日から，いずれも支払済みまで商
事法定利率による年６分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が
ある。
那覇地方裁判所民事第１部
裁判長裁判官田中健治
裁判官加藤靖
裁判官北村治樹は，差し支えのため署名押印できない。
裁判長裁判官田中健治

戻る