戻る

平成２７年１２月２２日判決言渡
平成２６年（ネ）第５３８８号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平
成２３年（ワ）第４０９８１号）
主文
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，３１２３万９７２６円及びこれに対する平成２
０年３月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３訴訟費用は，第１審，第２審を通じ，被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２事案の概要等
１事案の概要
(1)控訴人（国立市）は，国立市内においてマンション建築を計画していた
ａ株式会社（以下「ａ」という。）から，国立市の市長であった被控訴人に
よって営業活動を妨害され，信用が毀損されたことなどにより損害を被った
として，国家賠償法１条１項に基づいて損害賠償金合計４億円及びこれに対
する遅延損害金の支払を求める旨の訴えを提起され，この訴訟において，控
訴人に損害賠償金合計２５００万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命
じる旨の判決が確定したことから，平成２０年３月２７日，ａに対し，上記
判決で認容された損害賠償金２５００万円及びこれに対する遅延損害金６２
３万９７２６円の合計３１２３万９７２６円（以下「本件損害賠償金」とい
う。）を支払った。
(2)控訴人の住民は，被控訴人のａに対する上記(1)の営業妨害行為及び信用
毀損行為は故意又は重大な過失によるものであって，控訴人はａに本件損害
賠償金を支払ったことにより被控訴人に対して国家賠償法１条２項に基づく
求償権（以下「本件求償権」という。）を有するところ，国立市長が本件求
償権を行使していないのは違法に財産の管理を怠る事実に該当するとして，
地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，国立市長を被告として，本件
求償権の行使を求める旨の住民訴訟（以下「前件住民訴訟」という。）を東
京地方裁判所に提起し，平成２２年１２月２２日，国立市長に対し，本件求
償権に基づき，被控訴人に対して３１２３万９７２６円及びこれに対する本
件損害賠償金の支払日の翌日である平成２０年３月２８日から支払済みまで
年５分の割合による金員の支払を請求するよう命じる旨の判決（以下「前件
住民訴訟判決」という。）が言い渡された。
国立市長は，前件住民訴訟判決を不服として東京高等裁判所に控訴をした
が，被控訴人は，前件訴訟の被告である国立市長に補助参加していたもの
の，控訴をせず，平成２３年５月３０日，新たに就任した国立市長がこの控
訴を取り下げたため，前件住民訴訟判決が確定した。
(3)本件は，控訴人が，被控訴人に対し，前件住民訴訟判決で命じられた求
償請求をしたものの，前件住民訴訟判決が確定した日から６０日以内にその
支払がされなかったとして，地方自治法２４２条の３第２項に基づき，求償
金３１２３万９７２６円及びこれに対する法定利息又は遅延損害金の支払を
求める事案である。
原判決は，控訴人の請求を棄却したので，控訴人がこれを不服として控訴
をした。
２前提事実
前提事実は，次の３のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び
理由」欄の「第２事案の概要」の「２前提事実」（３頁８行目から１７頁
２行目まで）及び原判決別紙２から別紙５まで（５２頁１行目から７６頁末ま
で）に記載のとおりであるから，これを引用する。
３原判決の補正
(1)原判決３頁２６行目の「①本件土地を含む」から４頁３行目の「次の
とおりである。」までを次のとおり改める。
「本件土地を含む周辺土地の歴史や地域性等は，別紙３「本件土地に本件
建物が建築されるに至った経緯等」の１（原判決５５頁３行目から５８
頁１９行目まで）に記載のとおりであり，国立市の景観をめぐる施策等
並びにａの本件土地の取得及び本件訴えに至る経緯等は，次のとおりで
ある。」
(2)原判決５頁１３行目から１４行目にかけての「開始した。」を「開始し
た（甲Ｂ１４，１５）。」に改める。
(3)原判決５頁２６行目から６頁４行目までを次のとおり改める。
「キ平成１１年８月８日，本件建物の建築計画に反対する学校法人ｂ関係
者，近隣住民，一般市民ら（以下，併せて「ｂら」という。）が集まっ
て市民団体「ｃ」を立ち上げ，その後加入したｄが，その代表に選任さ
れた（乙Ａ３）。」
(4)原判決１０頁２１行目の「本件建物のうち，」から同頁２２行目から２
３行目にかけての「働き掛けた。」までを次のとおり改める。
「本件建物のうち，高さが２０ｍを超える部分について，電気及びガス供
給申込み承諾の保留を電気事業者及びガス事業者に要請すること，並び
に控訴人が受託している水道の供給について，上記部分についての給水
の申込みの承諾の保留を承認するよう働き掛けた。」
(5)原判決１２頁４行目の「東京高等裁判所は，」から同頁６行目の「ａの
損害を認定し」までを次のとおり改める。
「東京高等裁判所は，平成１７年１２月１９日，ａの主張する被控訴人の
不法行為のうち，後記の第１行為から第４行為までの行為（ただし，平
成１１年１２月２７日のｅのインタビューでの発言を除く。）につい
て，全体としてａの営業活動を妨害する違法な行為であったとした上，
既存不適格化による不動産の価格下落による損害は受忍すべき範囲内で
あるなどとして認めず，本件建物の住戸に売却ができなくなったり，で
きたとしても遅れたものがあったことを損害と認めて，民事訴訟法２４
８条により，その損害額を１５００万円と認定し，さらに信用毀損によ
る損害額についても同条により１０００万円と認定し，」
(6)原判決１２頁２０行目から２３行目までを次のとおり改める。
「エ(ア)平成２０年４月７日，ａの役員が国立市教育委員会を訪れ，ａ
訴訟の控訴審判決が確定した結果，控訴人からａに支払われた損害
賠償金及び遅延損害相当額に関し，寄附の申出をした。その申出の
内容は，「ａが控訴人から受け取った損害賠償金と遅延損害金を寄
附したい。子ども達の役に立つもの，例えばグランドピアノなどを
購入してほしい。」というものであった。これに対し，国立市教育
委員会の担当者は，市長部局とも協議した上で返答する旨を回答し
た。（甲Ｂ９９）」
(7)原判決１６頁１１行目の「遅延損害金」を「金員」に改める。
(8)原判決１７頁２行目の次に改行した上で次のとおり加える。
「(6)控訴人における本件求償権の行使を求める旨の議決
ア平成２７年４月２６日に国立市の市長選挙が実施され，本件求償権
を放棄しないとする現市長（ｆ）が再選されると共に，同日実施された
市議会選挙の結果，現市長（ｆ）を支持する議員が多数となった（甲Ａ
１６の１，２，１７，弁論の全趣旨）。
イ平成２７年５月１９日に開かれた平成２７年国立市議会第１回臨時
会において，「ｇ元市長に対する求償権の行使を求める決議（案）」が
３名の議員から提出され，同日，賛成多数で原案どおり可決された。こ
の決議は，本件放棄議決に反対の意思を表明するとともに，国立市長に
本件求償権の行使を求めるというものである（甲Ａ１８，１９，２０。
以下「本件行使議決」という。）。」
(9)原判決５８頁２０行目から７１頁末までを削る。
第３争点
１争点は，次の２のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理
由」欄の「第３争点」（１７頁３行目から４２頁１４行目まで）に記載のと
おりであるから，これを引用する。
２原判決の補正
(1)原判決１７頁８行目から９行目にかけての「本件損害賠償金の支出によ
る損失の実質的な塡補による損益相殺の可否，本件求償権行使についての信
義則違反の有無」を「本件寄附による損害の実質的な塡補による損益相殺の
可否，本件放棄議決による本件求償権の消滅又はその行使についての信義則
違反の有無」と改める。
(2)原判決３８頁２３行目「本件損害賠償金の支出による損失の」を「本件
寄附による損害の」と改める。
(3)原判決４０頁５行目から４２頁１４行目までを次のとおり改める。
「(6)本件放棄議決による本件求償権の消滅又はその行使についての信義則
違反の有無
（被控訴人）
ア地方自治法１１２条１項は，普通地方公共団体の議会の議員は，議
会の議決すべき事件につき，議会に議案を提出することができる旨を規
定し，議会の議決事項の一つである同法９６条１項１０号の権利放棄の
議決に係る議案提案につき，予算のような議員に提出権がない旨の規定
（同法１１２条１項ただし書）が存在していないことからすると，普通
地方公共団体の議会の議員には，同法９６条１項１０号の議案提出権が
あるということができる。
イ本件放棄議決は，地方自治法９６条１項１０号に基づく議会の議決
事項として提案され，国立市議会に裁量権の逸脱や濫用はなく，適法に
議決されたものであり，この議決によって普通地方公共団体の意思が決
定するものであるから，本件放棄議決によって本件求償権が消滅した。
ウ本件行使議決は，地方自治法９６条の議決事件として提案されたも
のではなく，本件放棄議決の効力を否定できるものではなく，国立市長
（ｆ）に対する政治的支援の意思表明でしかない。
エ仮に，本件行使議決が本件放棄議決を撤回するものであったとして
も，本件求償権を消滅させるという自治体意思が決定された以上，一旦
消滅した債権を債務者の意思に反して復活させることはできない。
オ現国立市長（ｆ）は，選挙公報などで本件求償権の行使を主張した
ことはなく，本件行使議決に賛成した市議会議員も，本件求償権の行使
を政策として掲げていたこともないから，現国立市長（ｆ）が再選さ
れ，本件行使議決がされたとしても，本件求償権の行使が国立市民の民
意であるとはいうことができない。
カ本件行使議決は，本件放棄議決の効力を否定することができるもの
ではないから，本件放棄議決によって直ちに本件求償権が消滅しないと
しても，国立市長としては，本件放棄議決を執行する義務がある。普通
地方公共団体の長は，議会の議決について異議があるときは，議決の日
から１０日以内に理由を示して再議に付することができ（地方自治法１
７６条１項），議会の議決が，その権限を超え又は法令若しくは会議規
則に違反すると認めるときは，理由を示して再議に付する義務がある
（同条４項）。国立市長が，再議に付することをしないで，本件放棄議
決に反して，本件求償権を行使することは，控訴人の意思を無視するも
のであって，権限の濫用であり，被控訴人に対する信義則違反である。
キ控訴人がａから受けた本件寄附は，控訴人の損失を実質的に塡補す
るものであること，控訴人が本件損害賠償金を負担することになったと
しても，その一方で，国立市α地区における建築物の高さをβのイチョ
ウ並木の高さである２０ｍ以下に制限する旨の本件地区計画の決定や本
件条例の制定及び施行により，国立市民が景観利益という大きな利益を
得ていること，被控訴人自身は，本件各行為により，全く私的な利益を
受けていないことなどからすると，控訴人が被控訴人に対して本件求償
権を行使することは信義則に反する。
（控訴人）
ア本件放棄議決が地方自治法９６条１項１０号に定められた事件の議
決であることは争う。普通地方公共団体の議会による権利放棄の議決
（同法９６条１項１０号）は，普通地方公共団体の財産の取得管理処分
はいずれも普通地方公共団体の長の専権事項に属することを前提として
（同法１４８条，１４９条６号），その適正を担保するために事前に審
査する権限を議会に付与したというものであることからすると，権利放
棄の議決に係る議案の提出権は，執行機関として権利放棄の権限を有す
る首長にあり，議決機関である議会の議員にはなく，議員から提出され
た議案に係る本件放棄議決は同法９６条１項１０号の議決としては不適
法である。また，本件放棄議決の内容は，前件住民訴訟判決によって控
訴人に義務付けられた被控訴人に対する訴訟手続による損害賠償請求を
拒絶するというもの，すなわち，地方自治法の定める住民訴訟制度を否
定するものであり，議会の裁量権の範囲を逸脱し又はその裁量権を濫用
するものであるから，本件放棄議決は無効である。
イ本件行使議決は，直近の市議会選挙の結果を反映したものであり，
民意に裏付けされた現在の控訴人の意思である。被控訴人は，本件放棄
議決によって本件求償権の放棄の効果が生じているから，本件行使議決
がされてもその効果は消滅しないと主張するが，普通地方公共団体によ
る債権の放棄は，条例による場合を除き，その議会が債権の放棄の議決
をしただけでは放棄の効力は生ぜず，その効力が生ずるには，その長に
よる執行行為としての放棄の意思表示を要するものというべきである。
そして，債権放棄がされない間に，本件行使議決がされたことは，先に
された本件放棄議決が後の本件行使議決によって否定されたと解するの
が相当であり，国立市長が，直近の議会の意思である本件行使議決を尊
重することは地方自治の本旨に適うことである。
ウａによる本件寄附は本件損害賠償金の支出による損失を実質的に塡
補するものではない上，控訴人は，被控訴人のａに対する一連の違法行
為による訴訟の裁判費用として３９１８万０９０４円の支出を余儀なく
されており，ａから清掃施設整備協力金及び公園緑地整備協力金の７８
８１万２０００円の納入がされていないなど，被控訴人の一連の違法行
為によって控訴人が被った経済的不利益は本件損害賠償金の支払にとど
まらない。その他，被控訴人には，ａに対する本件各行為という違法行
為について，少なくとも重過失という帰責事由があることなどからする
と，控訴人が被控訴人に対して本件求償権を行使することは何ら信義則
に反するものではない。
第４当裁判所の判断
１前件住民訴訟判決の参加的効力の有無
(1)前記前提事実によれば，被控訴人は，前件住民訴訟において，被告であ
った国立市長（ｈ）から地方自治法２４２条の２第７項に基づく訴訟告知を
受け，民事訴訟法４２条に基づいて国立市長に補助参加したこと，住民らの
請求を認容する前件住民訴訟判決がされ，この判決に対して，当時の国立市
長が控訴をしたが，被控訴人は控訴をしなかったこと，その控訴審でも，被
控訴人は引き続き国立市長に対して補助参加をしたこと，しかし，平成２３
年５月に新たに就任した国立市長（ｆ）が控訴審の口頭弁論終結後に前件住
民訴訟の控訴を取り下げたことから，前件住民訴訟判決が確定したことが認
められる。
(2)ところで，前件住民訴訟判決に対しては，補助参加人であった被控訴人
も控訴することができたが，国立市長が控訴した後は，補助参加人が控訴し
ようとしても二重控訴となって不適法となるから（最高裁判所平成元年３月
７日第三小法廷判決・判例タイムズ６９９号１８３頁参照），被控訴人とし
ては独立に控訴することはできず，国立市長の控訴による控訴審の訴訟手続
に補助参加する以外に訴訟に関与する方法がない。また，当事者が控訴を取
り下げるについては，補助参加人の同意は不要であるから，上記の国立市長
の控訴取下げについては，被控訴人の意向には明らかに反していたことがう
かがわれるが，被控訴人としてはこれを防止する法律上の手段がなかったこ
とになる。
(3)そうすると，被控訴人としては，前件住民訴訟判決について，控訴審判
決を受け，さらに上告審で争う機会を国立市長の上記の控訴取下げによって
奪われ，被控訴人としてこれを防止する法律上の手段がなかったわけである
から，国立市長の上記控訴取下げは，民事訴訟法４６条３号の「被参加人が
補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。」に該当するものというべきであり，
本件訴訟においては，前件住民訴訟判決の効力が補助参加人であった被控訴
人に及ばないことを前提として，控訴人の被控訴人に対する求償請求の可否
について判断すべきことになる。控訴人は，被控訴人が前件住民訴訟に参加
したものの，格別の主張立証をしておらず，国立市長の上記控訴取下げの時
点で控訴審の口頭弁論が終結していたから，国立市長の行為によって被控訴
人の訴訟行為が妨げられたという事情はないと主張するが，前国立市長
（ｈ）のときに被控訴人が格別の主張立証を行っていないのは，当時の国立
市長の主張立証活動が，被控訴人の意に沿っていたからにすぎないとうかが
われるし，国立市長の上記控訴取下げの時点で控訴審の口頭弁論が終結して
いたとしても，被控訴人は控訴審判決を受け，仮に控訴審判決で敗訴したと
しても，上告審で争う機会があったはずであるから，これらの機会を奪われ
たことは，被控訴人の訴訟行為が妨げられたものということができる。
２被控訴人のａに対する違法行為の有無
(1)基本的な観点
国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が
個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を
加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定する
ものである。そこで，普通地方公共団体の長が，個別の国民に対する関係で
いかなる職務上の法的義務を負うかどうかを検討する。普通地方公共団体の
長は，当該普通地方公共団体を統轄し，これを代表し（地方自治法１４７
条），普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する（同法１４８
条）代表的な執行機関であり，当該普通地方公共団体の条例，予算その他の
議会の議決に基づく事務及び法令，規則その他の規程に基づく当該普通地方
公共団体の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行する
義務を負うものである(同法１３８条の２）。地方公共団体は，住民の福祉
の増進を図ることを基本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実
施する役割を広く担うものとされるが（同法１条の２第１項），地方公共団
体の長は，執行機関としてこれらの役割に即した事務を，法令，条例，議会
の議決に従い誠実に管理し及び執行する義務を負うものと解される。地方公
共団体の長の役割に鑑み，地方公共団体の長は，地域の行政を遂行するに当
たり，公平性及び中立性を保つ必要があることは当然のことと解される。も
っとも，一般職の公務員と異なり，地方公共団体の長は選挙によって選ばれ
（同法１７条），公職選挙法による制限はあるものの，政治活動の自由があ
り，議会議員や関係私企業の役員等の一定の職業を除き（地方自治法１４１
条，１４２条），兼職が禁止されていないから，職務上の法的義務として要
求される公正性・中立性も，一般職の公務員と異なる面があることは否定す
ることができない。また，個人の営業の自由は保障されているが（憲法２２
条１項），個人の経済活動につき，絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨で
はなく，公共の福祉の要請に基づき，その自由に制限が加えられることがあ
る（憲法２９条２項）。そうすると，地方公共団体の長が，景観利益を重視
する立場から，土地上の建築について規制をし，これによって土地を利用す
る個人の営業活動が制限されたとしても，その規制目的が公共の福祉に合致
するものであり，規制手段が規制目的に照らして均衡のとれたものであり，
法的に適正な手続に従って行われる限り，営業の自由を侵害したというだけ
で国家賠償法上違法とされるいわれはない。本件において，被控訴人が，β
の景観利益を重視する立場から，都市計画法及び条例に基づき，本件土地を
含む地域について建築物の高さを制限する建築規制を行おうとしたこと自体
は，それが「住民の福祉の増進」に沿うという一つの政策判断の下にされた
ものであり，前記前提事実記載の本件土地を含む周辺土地の歴史や地域性
(原判決５５頁３行目から５８頁１９行目まで）に照らして，そうした建築
規制については一定の合理性を肯定することができる。しかし，地域の基本
的な行政機関であるという地方公共団体の役割に照らし，当該行政目的の遂
行によって制限される他の法益との調和を図る義務があるものと解され，法
令に従い適正な手段によって行うことが要請される。本件においては，条例
の制定等による法的な規制手段にとどまらず，住民集会や議会での発言等，
事実上の圧力となるような手段を用いた点において，社会的相当性を逸脱
し，当該私人の営業活動を違法に妨害したものとして，職務上の法的義務に
違反したということができるかどうかが問題になる。そこで，以上の観点か
ら，控訴人の主張する第１行為から第４行為までについて，それが国家賠償
法上の違法行為に該当するかどうかを順に検討する。
(2)第１行為について
ア前記前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。
(ア)ａは，平成１１年４月頃，本件土地における大規模マンション建
築の可能性に関する調査を開始し，同年５月２１日，控訴人や建築指導
事務所の各担当部局との間で，本件建物の建築計画に関する開発相談及
び建築確認相談を開始し，同年６月７日に控訴人を再度訪問して，建設
部都市計画課の職員から，詳しい説明を受けた。ａは，当時の都市計画
課の職員から，景観条例とこれに基づく手続についての説明を受け，景
観条例が建築物の高さを制限するものではない旨も確認したが，同職員
からは本件土地が面しているβ沿いは，景観に関する市民の関心が高
く，当時の市長（被控訴人）の元所属団体が景観権をめぐって裁判中で
あることなどの話を聞いた(甲Ｂ１４から１７まで，乙Ａ１８）。
(イ)被控訴人は，平成１１年７月３日，「ｉ」の主催するｊ株式会社
によるマンション建築計画に関する懇談会に参加し，その懇談会終了後
の雑談の中で，本件土地におけるマンション建築計画について話した
上，景観にそぐわないマンション建築計画について，行政だけで止める
のは容易ではないという趣旨の発言をした（甲Ｂ６，５２，乙Ａ８４の
６及び７。詳細な発言内容とその影響等については後述する。）。
(ウ)その後，平成１１年８月８日，本件建物の建築計画に反対するｂ
らが集まって市民団体のｃを立ち上げ，その後加入したｄが，その代表
に選任された（乙Ａ３）。
(エ)ｃが作成した「○」と題する小冊子(甲Ｂ５４）によれば，「７月
３日，ａマンションの情報が市長からγにもたらされたことから市民の
活動ははじまりました。その点でこの行動の意味は大きいです。」旨の
記載がある。
(オ)被控訴人は，その著作「○」(甲Ｂ５３）において，上記「ｉ」の
主催する懇談会での発言として，「『皆さん，このマンション問題も大
事ですが，あそこのβになんと１４階で３４０戸のマンションができま
す。いいんですか皆さん。はっきり申し上げて行政は止められませ
ん。』と言ったんです。」(甲Ｂ５３・３８頁），「『皆さんが市民的
運動を広げて戦ってくれなければ勝てません』というふうに言ったもの
ですから，『それは大変だ』というんで，住民がパーッと動き始め
た。」(同）などと記載している。
イ平成１１年７月３日，「ｉ」での被控訴人の発言について，被控訴人
は，上記(イ)のような程度の発言をしたことは認めるが，この段階ではａ
によるマンションの建築計画が既に知られ始めており，また，発言の内容
も行政の現状を率直に語ったものにすぎないことからすると，被控訴人に
よる上記発言はａの営業活動を妨害する行為でも，住民運動を扇動する行
為でもないことが明白であり，ａによるマンション建設についてのｃの結
成と上記発言との間に因果関係はないなどと主張する。しかし，平成１１
年６月頃の時点でａによるマンションの建築計画は，不動産業界でａが本
件土地を購入するらしいという噂が広まっていた（乙Ａ３・８８頁）と
か，ａと取引関係のある会社関係者であるｋ委員が聞いていた（乙Ａ２０
・１５頁）という程度のものであり，本件土地周辺の住民や一般市民には
知られていなかったことがうかがわれる。被控訴人自身，前掲の著作の中
で「ａがちらちらと市の窓口にきているという時に私は職員から『どうも
買いそうだ』という話を聞きましたから，他のマンション問題で一か所ち
ょっともめている場所があって，私は市民に呼ばれたものですからそこへ
いって訴えたんです」（甲Ｂ５３・３８頁）と記述していることからみ
て，いまだ業界の噂程度にすぎなかった段階で，控訴人が市長という立場
で知り得た内部情報を元にａのマンションの建築計画があることを住民の
集会で発言することによって，広く住民に流布することを意図して行った
行為であるものと認めるのが相当である。その目的についても，同著作に
「周辺に住民がほとんどいませんから，反対運動が起こらなければおそら
くすぐに建ってしまうでしょう。」などと記載していることなど，ａのマ
ンション建設を妨害するために，これに反対する住民運動が起こることを
企図して，上記発言を行ったと認めることができる。また，上記発言を聞
いた者が中心となってｃを立ち上げたことまでは認められないとしても，
市長という責任ある立場の者が，同じようなマンションの建設反対運動を
行っている住民の集会後の不特定多数の者がいる前で発言したことが，ａ
のマンション建設に対する住民らの反対運動が起こるきっかけとなったこ
とは，上記のような被控訴人自身の著作の記述のほか，上記ア(エ)のｃ
が作成した小冊子(甲Ｂ５４）の記述でも裏付けられているものと認めら
れる。
ウ以上をまとめると，控訴人が主張する第１行為に関しては，少なくとも
次のような事実が認められる。
(ア)平成１１年７月３日の「ｉ」の主催する懇談会の時点では，ａに
よるマンションの建築計画は，不動産業界の噂程度のもので，本件土地
周辺住民や一般市民には知られていなかったこと
(イ)被控訴人は，市長という立場を利用して，職員から，内部的な情
報であるａの建築計画を確認し，同様にマンション建設に反対する住民
集会に集まった不特定多数の前で，その事実を話したこと
(ウ)被控訴人は，ａのマンション建設を妨害するために，これに反対
する住民運動が起こることを企図して，上記発言を行ったこと
(エ)被控訴人の発言をきっかけとしてａのマンション建設に対する住
民らの反対運動が起こったこと
エそこで，第１行為の違法性について検討する。被控訴人が，マンション
建設を妨害するため住民運動を利用したのは，被控訴人自身の著作で「お
そらく『ａ』としては，手続上，市は建築の許可権を持ってません。許可
権者は東京都ですから，市を飛び越して申請すればそのまま『手続条例』
があるかぎり３０日もすれば許可がでると分かっているわけですから，住
民とのもめ事の少々は承知の上で建設計画をしたふしがあります」（甲Ｂ
５３・３７頁，３８頁）と記述しているように，既存の法制度では，控訴
人がａのマンション建設を阻止することができないことが分かっていたか
らこそ，住民運動を手段として利用したものと思われる。しかし，被控訴
人の行った第１行為は，市長として知り得た内部的な情報を住民に提供し
て，マンション建設に反対する住民運動が起こることを企図したというも
のであるが，この行為は，行政の公平性に反するものである上，市長の本
来の職務を逸脱したものであって，手段としての社会的相当性を欠くもの
であり，これによってａの営業活動を侵害したとすれば，これをもって市
長の職務上の義務に反するものであって，国家賠償法上違法な行為である
というほかない。被控訴人が主張するとおり，被控訴人が第１行為に及ば
なくとも，いつかの時点でａのマンション建築に反対する住民運動は起こ
っていたかもしれないが，第１行為の時点では，ａは本件土地の購入にす
ら至っておらず，当時，反対運動が起こるきっかけとなるような出来事
は，被控訴人の第１行為以外にはうかがわれず，ｃがａの本件土地購入か
らあまり日を置かないで立ち上げられ，住民らの反対運動がａの本件建物
建築に先駆けて展開されるに至ったのは，第１行為による寄与が大きいも
のと評価することができる。
(3)第２行為について
ア前記前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば，次のような
事実が認められる。
(ア)ａは，本件土地を購入し，平成１１年８月１８日，控訴人の都市
計画課に対し，旧指導要綱に基づく事業計画事前協議書を提出し，受理
された。しかし，被控訴人は，当時の国立市長として，平成１１年８月
１９日，ａに対し，改正予定の新しい指導要綱に基づく事前協議を行う
との文書を送付し，①新しい指導要綱に基づいて事前協議書を出し直す
こと，②その提出時期は，標識設置の２週間後とすること，③標識
は，紛争予防条例及び同施行規則の定める標識文言の併記をせず，国立
市の単独標識とすることを要請した。
(イ)被控訴人は，当時の国立市長として，平成１１年１０月８日，ａ
に対し，景観条例２８条１項に基づき，周辺の建築物や２０ｍの高さで
並ぶイチョウ並木と調和するよう計画建物の高さを低くすることなどを
指導した（甲Ｂ３２，乙Ａ２６，２７）。
(ウ)ａが，平成１１年１０月１９日，紛争予防条例及び同施行規則に
基づき，マンションの建築予定地（本件土地）上に建築予定建物（本件
建物）の建築計画を記載した標識を設置したところ，被控訴人は，ａに
対し，その撤去を求めた。
(エ)被控訴人は，ａから指導内容が不明確であるという指摘を受けた
のに対し，平成１１年１０月２２日，建物の規模はβの景観と調和する
ようａにおいて検討すべきものであるなどと回答した。
(オ)被控訴人は，建築予定建物の高さを低くするように求めた控訴人
の指導にａが従わないことを踏まえ，都市計画法１２条の４第１項１号
所定の地区計画及び条例の制定という法的手段で対応することとし，平
成１１年１１月２４日から，控訴人をして，本件土地を含む地域につい
て建築物の高さを２０ｍ以下に制限することを柱とする本件地区計画の
原案を策定させ，その公告及び縦覧の手続を開始し，平成１２年１月２
４日，本件地区計画を決定し，直ちにその旨の告示をした（甲Ｂ１
８）。一方，被控訴人は，ａに対し，建築指導事務所に平成１１年１２
月３日に受理された本件建物の建築確認申請を取り下げるよう要請し
た。
(カ)被控訴人は，本件条例を早期に成立させるため，平成１２年１月
２８日と同月３１日に臨時市議会を招集することを決定し，その旨を告
示した。平成１２年１月３１日の国立市議会において，議長及び副議長
が開会宣言をしない中，出席議員において，臨時議長により開会を宣言
し，選出された仮議長によって議事を進行し，本件条例の条例案を可決
し，仮議長において，本件条例を被控訴人に送付した（甲Ｂ６５）。
(キ)被控訴人は，当時の国立市長として，平成１２年２月１日，本件
条例を公布し，本件条例は，同日，施行された。
イ控訴人の主張する第２行為に関しては，客観的事実関係についてはほぼ
争いがなく，主として違法性の評価が問題となっている。ところで，控訴
人の主張する第２行為は，大きく分類して，①ａに対して，地区計画や条
例に基づく法的規制をかけようとして，これらの手続を指示，指導した行
為（ただし，条例の制定自体は市議会の行為によるものである。），②上
記の法的規制が及ぶ前にａが工事に着工することを妨げるために行った行
為（施行されていない新指導要綱に基づく事前協議を求めたこと，ａの標
識について紛争予防条例及び同施行規則の定める標識文言の併記をしない
ように要請し，標識の撤去を求めたことなど）に分けられる。このうち，
上記の①の行為は，いささか性急であり，特定の私人であるａを狙い撃ち
したと見える点において，通常の地区計画及び条例の制定手続とは異なる
面があることは否めないが，それ自体は都市計画法に従って行われた手続
であり，しかも，条例の制定自体は，市議会の議決に基づくものであるこ
と，ａとしても，本件土地を含むβ沿いの土地についての景観問題が従来
からあり，本件土地に建築規制が広がることは，本件土地の購入前に十分
予見できたものであるとうかがわれることに照らし，これによって本件建
物が既存不適格建物となったことによって，その販売が困難となったとし
ても，このような法規制を指示，指導した行為が被控訴人の職務上の義務
違反となるものではないというべきである。これに対し，上記の②の行為
は，手続自体は，景観条例等に基づくａに対する行政指導として行われた
ものではあるが，ａが任意に行政指導に従う姿勢がないのにもかかわら
ず，執拗に建築の進行をやめるような指導をしたことは，建築基準法等の
既存の法的規制に従って建築を進めているａに対する営業妨害行為であ
り，仮に，これによってａの建築着工が遅れ，建築基準法に違反すること
になっていたとすると，このような被控訴人の行為が職務上の義務違反と
なる余地があったというべきである。しかし，結局のところ，ａは，被控
訴人の指導にかまわずに既存法規に基づく建築手続を進め，本件建物の工
事に着工した時点においては，地区計画等に基づく建築規制が及ばなかっ
たこと，本件建物が既存不適格建物となったことについては，地区計画及
び条例の制定といった適法な手続によるものであって，当時の状況からす
ると十分に予見することができたこと，本件建物の相当数の住戸が売れ残
ったことなどの後記のａの営業損害及び信用毀損の損害については，第１
行為，第３行為又は第４行為が相当程度影響していることがうかがわれる
一方，第２行為によるａの営業損害又は信用毀損の損害に対する直接の影
響はうかがわれないことなどからみて，第２行為のうち②の行為自体は，
個別に見ると，控訴人の主張するａの営業損害又は信用毀損による損害に
直接寄与した行為であると認めることはできない。
(4)第３行為について
ア第３行為について検討すると，被控訴人が，平成１３年３月６日，国立
市議会第１回定例会における一般質問に対する答弁として，平成１２年の
東京高裁決定を根拠に，本件建物が本件条例に違反する違法なものである
旨の認識を述べ，同月２９日の同定例会においても同旨の答弁をしたこと
は，前記前提事実のとおりである。
イ被控訴人は，この第３行為について，議員の質問に対して誠実に答弁す
ることは首長の責務であり，上記各答弁の当時，根切り工事中の建物が
「現に建築の工事中の建築物」に該当するか否かについては確立した裁判
例は存在せず，平成１２年の東京高裁決定は司法判断として重要な意義を
有していたから，被控訴人が市議会における答弁において，平成１２年の
東京高裁決定を引用して本件建物の適法性について答弁することは何ら不
相当なものではない旨を主張する。しかし，平成１２年の東京高裁決定の
うち，根切り工事中の建物が「現に建築の工事中の建築物」に該当しない
として，本件建物の工事が本件条例に違反するものとした判断部分は，建
築禁止仮処分の申立てを却下すべきであるとした保全訴訟における下級審
の決定の理由中の判断にすぎず，当時，根切り工事中の建物が「現に建築
の工事中の建築物」に該当するかどうかについては確定した裁判例がなか
ったのであるから，被控訴人の上記各答弁は不正確なものであるといわざ
るを得ない。しかも，上記(2)及び(3)において認定したとおり，被控訴人
がａの本件建物建築を阻止するため，様々な手段を尽くしていたことを合
わせ考えると，上記答弁は，何らの思惑なしにされたものではなく，市議
会における答弁を聞いた一般市民において，ａのマンション建設が違法で
あるとする司法判断がされていることを注釈なしに引用して，これが違法
な建築物であるとの印象を与えることを意図して答弁したものと認めるの
が相当である。市長という地域行政の代表者が市議会における答弁という
公的な場で発言したという意味も大きく，このような答弁が報道されて，
これをａの顧客らが知ったことによってａの営業損害及び信用毀損が生じ
たことも認められるから，この第３行為は，明らかに社会的相当性を欠く
行為であり，被控訴人は，職務上の義務に違反したものと認められる。
(5)第４行為について
ア前記前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。
(ア)被控訴人は，平成１１年１２月２７日，ｅの報道番組におけるイン
タビューにおいて，ａによる本件建物の建築に関して答え，ａにマンシ
ョンを「建てさせないための手段を，市が持ってるものを使っていろい
ろ講じていく」「例えば下水をつながないとか。ま，可能性としてはそ
ういうこと考えられますけど」などと発言し，これがテレビで放映され
た（甲Ｂ９３）。
(イ)被控訴人は，平成１２年１２月２７日，建築指導事務所長に対
し，本件建物に関する平成１２年の東京高裁決定を尊重した指導を求め
る旨の文書（甲Ｂ４４，乙Ａ４４）を送付した。
(ウ)被控訴人は，東京都知事に対し，平成１３年７月１０日付けの文
書（甲Ｂ４５，乙Ａ４５）により，住民らが建築指導事務所長らを被告
として東京地方裁判所に提起した本件建物の除去命令等を求める行政事
件訴訟の結論が出るまで，本件建物のうち，高さが２０ｍを超える部分
について，電気及びガス供給申込み承諾の保留を電気事業者及びガス事
業者に要請すること，並びに控訴人が受託している水道の供給につい
て，上記部分についての給水の申込みの承諾の保留を承認するよう働き
掛け，このことが翌日の新聞で報道された(甲Ｂ６６）。
(エ)被控訴人は，平成１３年１２月２０日，ａのマンション建設に反
対する住民らと共に東京都多摩西部建築指導事務所を訪れ，建築指導事
務所長に対し，本件建物に係る検査済証の交付について抗議をし，この
ことが新聞で報道された（甲Ｂ６７）。
イところで，被控訴人は，上記(ア)のｅのインタビューにおける被控訴人
の発言は，ａ訴訟の控訴審判決及び前件住民訴訟の判決において違法行為
とはされていないから，被控訴人に対する本件求償権の前提となるもので
はなく，控訴人の主張自体が失当であると主張する。しかし，本件訴訟
は，地方自治法２４２条の２第１項４号本文による前件住民訴訟の判決が
確定したことを受けて，同法２４２条の３第１項，同第２項により，控訴
人によって訴訟提起されたものであるが，請求の基礎が同一である限り，
前件住民訴訟で主張していない事実を加えることは，議会の議決がなくと
も許されると解すべきである（なお，地方自治法２４２条の２第１項４号
所定の訴訟を経ないで，地方公共団体が，独自の判断で違法行為を行った
公務員に国家賠償法上の求償権を行使することも可能であるが，訴訟提起
には議会の議決を要する（地方自治法２４２条の３第３項，同法９６条１
項１２号）。）。上記(ア)のｅのインタビューにおける被控訴人の発言
は，被控訴人の一連のａに対する営業妨害行為の中で行われ，とりわけ第
４行為(ウ)と密接に関連したものであるから，これを本件訴訟で主張する
ことは請求の基礎の同一性の範囲内のものであると解される。
ウ上記(ア)のインタビューにおける発言は，抽象的な将来における可能性
を示唆するものではあるが，下水道をつながない可能性があることを示唆
するものであり，本件建物を購入しようとする顧客らに対する影響が大き
いものであって，上記(ウ)の給水留保要請行為などと包括して不法行為を
構成するというべきである。上記(イ)の行為については，平成１２年の東
京高裁決定のうち本件建物の工事が本件条例に違反するものとした判断部
分は，建築禁止仮処分の申立てを却下すべきであるとした保全訴訟におけ
る下級審の決定の理由中の判断にすぎないから，これに基づき，建築指導
事務所長に対して指導を求めたことは不当であり，これも上記(ウ)の給水
留保要請行為などと包括して不法行為を構成するというべきである。上記
(ウ)の給水留保要請行為は，別件行政訴訟の結論が出るまでという留保付
きではあるが，法律上給水拒否などの行為が許されるものではなく，電
気，ガス及び水道などのライフラインの供給がなくなる可能性を示唆する
ことによって，この報道を耳にしたａの顧客に対する影響は大きく，明ら
かにａの営業を妨害するものとして不法行為を構成すると認められる。上
記(エ)の本件建物に係る検査済証の交付についても，建築基準法上適正な
行為に対して，住民らとともに圧力をかける行為であり，このことが報道
されることは当然に当時の状況から予想できたものであり，このことを報
道によって知ったａの顧客が違法建築であるとの印象を受ける可能性が高
いものであって，明らかにａの営業を妨害するものとして不法行為を構成
すると認められる。
(6)まとめ
前記前提事実，上記第１行為から第４行為までを全体的にみると，被控訴
人は，ａによる中高層のマンション建設が，βの景観を害すると考え，その
建築をやめさせようとしたが，当時は，有効な法的手段がなかったことか
ら，住民運動を利用し（第１行為），ａが行政指導に従わないとみるや，地
区計画等の法的手段によって建築制限を及ぼそうと手続を急ぐとともに（第
２行為①），ａのマンション建設に事実上圧力を加えて着工を遅らせようと
し（第２行為②），市議会や報道を予期した場所でａのマンション建設が建
築基準法に違反するかのような印象を与え，将来給水拒否等の不利益を受け
る可能性があることを示唆して顧客に影響を与えた（第３行為及び第４行
為）ものということができる。このうち，第２行為①は，それ自体は適法な
法的手続であるが，それ以外の行為は全体として，ａの営業を妨害するもの
であり，手段として社会的相当性を欠く行為であり，第２行為②については
ａの建設着工には結果的に影響はなかったということができるが，第１行
為，第３行為及び第４行為によって，ａの顧客がマンション購入に消極的に
なるなどの影響を与えたものと認められ，これによってａの信用が毀損され
たことも認められる。被控訴人は，βの景観利益保護という公的な利益に基
づいて上記の行為に及んだものと認められるが，ａが行政指導に従わないこ
とが確認された段階で，地区計画等の策定等の法的な規制を及ぼす手続のみ
をしていれば，国家賠償法上の違法といわれることはなかったものと考えら
れる。しかし，当時の状況に照らし，地区計画等の法的手段では時間的にａ
のマンション建設を阻止できないことから，被控訴人が上記のような事実行
為に出たものと推認することができるが，これらの行為は，既に述べたとお
り社会的相当性を逸脱するものであり，景観利益保護という目的の公益性が
あったとしても，それによって手段の違法性を阻却するものではない。ａの
損害も後記のとおり相当なものであり，被控訴人がａの受ける損害に対して
あまり考慮した形跡がうかがわれない。そうすると，第１行為，第３行為及
び第４行為は，個々的にみても不法行為となるものであるが，全体的に見て
一連の不法行為を構成するものと認めることができる。
３ａの損害
(1)前記前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。
アａは，本件建物を完成前の平成１２年春頃から，販売を開始し，建物完
成までに売却を終え，完成後まもなく購入者に引き渡して代金決済を終え
る予定であった。しかし，本件建物が違法建築物であるとし，給水拒否を
示唆する等の被控訴人の営業妨害行為や，住民らの反対運動等を考慮して
当初の計画を変更し，平成１３年１２月，本件建物を完成し，検査済証の
交付を受けた後，平成１４年２月から本件建物の販売を開始した。
イａは，平成１４年２月２８日に工事業者から本件建物の引渡しを受け，
販売を開始したものの，ａに来訪する顧客らからは，本件建物を違法建築
物であるとする被控訴人を中心とする国立市の姿勢や，住民らの反対運動
の激しさに対する不安を訴える声が相次いで，販売が伸び悩んだ。ａは，
当初に分譲予定の全３４３戸のうち，β沿いの棟１３４戸について，自社
名義に保存登記手続をした上，賃貸住宅に切り替えることとしたが，残り
の部分についても，平成１５年３月３１日までに８５戸が未引渡しのまま
となり，賃貸に切り替えた１３４戸と合わせると全体の約６３．８パーセ
ントに当たる２１９戸近くが分譲されないままとなった（甲Ｂ１１，９
６。なお，８５戸の中には，平成１５年３月３１日の時点で販売済みだが
引渡未了の住戸が含まれる可能性があるので，未販売数は２１９戸を下回
る可能性がある。）。
ウ上記賃貸住宅に切り替えた物件及び引渡未了物件について，ａが平成１
４年２月２８日から平成１５年３月３１日までに負担した固定資産税は８
５８８万２９００円であり，ａが負担した管理費(専用使用料，修繕積立
金を含む。）は４２２９万１７９７円であった（甲Ｂ１１，９６）。
(2)上記(1)のとおり，本件建物の売却時期が遅れ，相当数の住戸が売れ残
り，又は賃貸住宅に切り替えることになったのは，前記前提事実及び前記
２の認定事実に照らし，被控訴人の不法行為（第１行為，第３行為及び第
４行為）の影響が大きかったものと認められ，上記損害との相当因果関係
を認めることができる。この点について，ａの担当者は，建物を販売する
に当たっては，宅地建物取引業法３５条１項４号に基づき，飲用水、電気
及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整
備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備について
の特別の負担に関する事項）について顧客に説明する義務があるところ，
本件建物については，控訴人が飲用水の供給の確約をしていなかったか
ら，顧客に上記の説明をすることが困難であり，販売が不可能であったと
している(甲Ｂ１１）。販売が不可能とまでいえるかどうかはともかくと
して，飲用水等のライフラインの供給に不安がある状況では，顧客への販
売勧誘が困難であったことは間違いないものと認められる。しかし，本件
建物の売却が伸び悩んだのは，被控訴人の行為の影響以外にも，既存不適
格化（これ自体は，前記のとおり適法な条例制定等によるものである。な
お，ａは，ａ訴訟において既存不適格化による売出価格の低下分の損害を
主張していたが，ａ訴訟の控訴審判決では，この損害は認められていな
い。この点は，本件においても同様と認められる。），住民のマンション
建設反対運動，住民感情を十分配慮せずに性急に建築を進めたと見られる
ａの営業手法，これらの一連の紛争がマスコミ報道等されたことによる影
響等も相当程度あるものとうかがわれる。ところで，ａの上記損害のう
ち，被控訴人の不法行為がどの程度寄与しているかを確定することは，そ
の損害の性質上極めて困難というほかないから，民事訴訟法２４８条によ
り，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定す
ることとし，上記の損害額を１５００万円と認めるのが相当である。
(3)前記前提事実及び前記２の認定事実に照らし，被控訴人の不法行為のう
ち第３行為及び第４行為によって，ａが違法建築物を建てる業者であるか
のような印象を与えたことは明らかである。ａは，ａ訴訟において，これ
による企業イメージの低下及びこれに派生する他の事業への悪影響による
経済的損害が１億円を下らないとし，その一部である５０００万円の損害
賠償を求めていたことが認められ（甲Ｂ１０１から１０４まで），ａの取
締役ｌは，マンション用地仕入れにおいて，競合他社より，良い条件を提
示しても，売却先候補から外されたり，進めてきたプロジェクトが壊れる
という影響があり，不動産仲介業者からの土地売却情報も減少し，これに
より営業活動に重大な被害が出ていると供述している（甲Ｂ１５）。ａの
主張する損害額が認められるかどうかついてはともかく，ａにかなりの企
業イメージの低下があり，これがａの他の事業にも影響したことは容易に
推認することができる。もっとも，このような事態を招いたのは，施工当
時の建築基準法には違反しなかったとしても，住民の反対運動が予想され
る中でマンション建設に踏み切り，住民感情に十分な配慮をせずに性急に
建築を進めたと見られるａの営業手法や，これらの一連の紛争がマスコミ
報道等されたことによる影響等も相当程度あったものとうかがわれる。そ
うすると，前記２認定の不法行為のうち第３行為及び第４行為によって，
ａが信用毀損による損害を受けたものと認められるが，これによるａの損
害額及び被控訴人の不法行為がどの程度寄与しているかを確定すること
は，その損害の性質上極めて困難であるから，民事訴訟法２４８条によ
り，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定す
ることとし，上記の損害額を１０００万円と認めるのが相当である。
(4)以上によれば，被控訴人は，本件不法行為（第１行為，第３行為及び第
４行為）によって，ａに対し，２５００万円の損害を与えたものと認める
ことができ，控訴人がａに対し，ａ訴訟の控訴審判決に基づき支払った損
害賠償金及びこれに対する遅延損害金の金額も相当であると認めることが
できる。
４被控訴人の故意又は重過失の有無
(1)被控訴人のａの損害に対する認識については，前記前提事実並びに前記
２及び３の認定事実によれば，被控訴人は，明らかにａのマンション建設を
阻止又は遅らせることを企図して前記不法行為（第１行為，第３行為及び第
４行為）を行っており，ａにマンション販売遅滞等による営業損害及び信用
毀損による損害が生じることは当然予見していたと認められ，少なくとも容
易に認識できたと認められる。そこで，違法性を基礎付ける事実を認識し又
は容易に認識し得たかどうかについて検討する。
(2)第１行為の違法性の認識については，市長として知り得た内部的な情報
を住民に提供して，マンション建設に反対する住民運動を企図したことは，
被控訴人も当然に認識したはずであり，当時被控訴人に違法性の認識がなか
ったとしても，この行為が市長の職務を逸脱したものであり，手段としての
社会的相当性を欠く違法な行為であることは容易に認識することができたと
いうことができるから，少なくとも重過失があったものと認められる。
(3)第３行為の違法性の認識については，下級審の保全事件の決定の理由中
の判断を引用して，ａのマンション建設が違法であるとする司法判断がされ
ているなどと，注釈なしに発言して，市議会における答弁を聞いた一般市民
において，本件建物が違法な建築物であるとの印象を与えることを意図して
答弁をしたものと認めるのが相当であるから，被控訴人において，第３行為
が，明らかに社会的相当性を欠く違法な行為であることは容易に認識するこ
とができたというべきであるから，少なくとも重過失があったものと認めら
れる。
(4)第４行為の(ア)及び(ウ)については，被控訴人は，ａの建物を買おうと
する顧客らをして，本件建物に上下水道を供給しないなどの対応がされる不
安を与えることは容易に認識することができ，これによってａに損害を与え
ることも容易に認識することができたはずであり，また，正当な理由なく上
下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから，そのよう
な不安を与える行為の違法性についても容易に認識することができたものと
認められる。第４行為の(イ)及び(エ)については，建築指導事務所長に対
し，建築基準法上適正な行為に対して，住民らとともに圧力をかける行為で
あって，その違法性については容易に認識することができたはずであり，か
つ，そのことが報道され，これによってａの顧客が違法建築であるとの印象
を受けることは容易に認識することができたものと認められる。そうする
と，被控訴人において，第４行為が違法であるとの認識がなかったとして
も，容易に違法性を認識することができたはずであるから，少なくとも重過
失があったものと認められる。
５本件求償権の発生の有無
(1)前記前提事実のとおり，控訴人は，ａ訴訟の控訴審判決の確定を受け，
平成２０年３月２７日，ａに対し，本件損害賠償金３１２３万９７２６円
（内訳：損害賠償金２５００万円及び遅延損害金６２３万９７２６円）を支
払ったことが認められる。ａ訴訟の控訴審判決は，第１行為から第４行為の
うち(イ)，(ウ)及び(エ)の行為を一連の不法行為として損害賠償を認めるも
のであるのに対し，本判決においては，第１行為並びに第３行為及び第４行
為(ア)から(エ)までの行為を不法行為とするものであり，必ずしも不法行為
に該当する事実が全部一致するものではないが，上記のａの営業損害及び信
用毀損による損害は，基本的に第１行為並びに第３行為及び第４行為によっ
て生じているものと認められ，第２行為と上記のａの損害との直接の因果関
係は認められないこと，第４行為(ア)の行為は，(ウ)の行為と包括して不法
行為を構成すると認めることができることからすると，ａの損害との関係
で，両者の不法行為との間に基本的な同一性があるものと認められる。した
がって，控訴人は，上記の損害賠償金の支払によって，被控訴人に対し，同
額の求償権を有するものと認められる。
(2)これに対し，被控訴人は，景観維持という政策実現の結果として生じ
た，いわば政策実現のためのコストであって，被控訴人に負担させるべきで
はないと主張するが，被控訴人に景観利益保護という目的の公益性があった
としても，それによって手段の違法性を阻却するものではないことは前記の
とおりであり，本件求償権の行使が信義則に反するものでないことも後記の
とおりである。その他，地方公共団体の長の政策実行に基づく行為の結果，
第三者に違法に損害を与えた場合において，求償権行使は，地方公共団体へ
の背信行為があったとき等に限定されるなどとする被控訴人の主張は，法律
上の根拠を欠くものであり，すべて採用することができない。
６本件寄付による損害の実質的な補塡による損益相殺の可否
ａ訴訟の控訴審判決が確定した結果，控訴人からａに支払われた損害賠償金
に関し，ａから寄附の申出があり，本件寄附に至った経緯については，前記の
とおり補正した上で引用した原判決前提事実⑶エ(ア)から(ク)まで（原判決１
２頁２０行目から１４頁２２行目まで）に記載のとおりである。そこで，ａの
本件寄附により控訴人の損害が実質的に補塡され，本件求償権が消滅したとい
うことができるかどうかについて検討する。本件寄附は，控訴人による本件損
害賠償金の支払を契機としてされたものであり，本件損害賠償金（遅延損害金
を含む。）と同額のものではある。しかし，ａは，控訴人からの債権放棄の打
診に対し，これを明示的に拒否し，本件損害賠償金を受領したことを前提とし
た上で，改めて，国立市民のための教育・福祉の施策の充実に充てて欲しい旨
の寄付金申出書を提出して本件寄附をしていること，控訴人側も，本件損害賠
償金の返還ではなく，一般寄附として受け入れたものであることに照らすと，
本件寄附をもって，控訴人の本件損害賠償金の塡補とみることは困難である。
また，本件寄附がされた経緯に照らし，本件寄附はａが本件建物建築に関連し
た一連の紛争により低下した企業イメージを回復するための営業判断としてさ
れたことがうかがわれ，本件損害賠償金の支出による控訴人の損失と本件寄附
との間に，いわゆる損益相殺を相当とする因果関係があるともいうことはでき
ない。そうすると，本件求償権は，本件寄附によって消滅するものではなく，
損害塡補又は損益相殺によって本件求償権が消滅している旨の被控訴人の主張
は採用することができない。
７本件求償権の消滅又は信義則違反の有無
(1)被控訴人は，本件放棄議決によって，本件求償権が消滅したと主張する
ので，まず，この点について判断する。地方自治法９６条１項１０号が普
通地方公共団体の議会の議決事項として権利の放棄を規定している趣旨
は，その議会による慎重な審議を経ることにより執行機関による専断を排
除することにあるものと解されるところ，普通地方公共団体による債権の
放棄は，条例による場合を除いては，同法１４９条６号所定の財産の処分
としてその長の担任事務に含まれるとともに，債権者の一方的な行為のみ
によって債権を消滅させるという点において債務の免除の法的性質を有す
るものと解される。したがって，普通地方公共団体による債権の放棄は，
条例による場合を除き，その議会が債権の放棄の議決をしただけでは放棄
の効力は生じないのであって，その効力が生ずるためには，その長による
執行行為としての放棄の意思表示を要するものと解すべきである（最高裁
判所平成２４年４月２０日第二小法廷判決・裁判集民事２４０号１８５頁
参照）。そうすると，本件放棄議決によって，直ちに本件求償権は消滅せ
ず，国立市長による執行行為としての本件求償権の放棄の意思表示がされ
るまでは，本件求償権は消滅しないと解される。
(2)次いで，国立市長が，本件放棄議決に従わずに本件求償権の行使をする
ことが権限の濫用又は信義則違反に当たるかどうか検討する。本件行使議
決がされる前においては，国立市長としては，本件放棄議決に異議があっ
たのであれば，地方自治法１７６条１項に基づき，議決の日から１０日以
内に理由を示してこれを再議に付することができたし，また，本件放棄議
決が議会の権限を超え又は法令等に違反すると認めたのであれば，同条４
項に基づき，理由を示してこれを再議に付し，仮にそれによる議会の議決
がなおその権限を超え又は法令等に違反すると認めたときには，同条５項
に基づき，東京都知事に対して審査を申し立てることができたのにもかか
わらず，このような再議に付することなく，本件放棄議決に従わずに本件
求償権を行使することは権限の濫用に該当する余地があったものと解され
る。しかし，本件行使議決は，本件放棄議決に反対の意思を表明するとと
もに，国立市長に対して本件求償権の行使を求めるというものであり，こ
れが最新の市議会議員選挙によって選出された市議会議員による議決であ
る。国立市長としては，現在の民意を反映していると考えられる最新の市
議会の議決に従うべきであるから，このことを踏まえると，本件求償権を
行使することが権限の濫用に当たり又は信義則に反するものということは
できない。
(3)被控訴人は，本件行使議決は，地方自治法９６条の議決事件として提案
されたものではなく，本件放棄議決の効力を否定することができるもので
はないと主張する。本件行使議決は，地方自治法９６条１項１０号にいう
「権利を放棄すること」には形式的には該当しないが，権利の放棄が，議
会の議決事項であるとすれば，当該議決を覆して権利を行使することを求
めることも，当然に議会の議決事項に含まれると解すべきであるから，本
件行使議決は単なる政治的意思の表明にとどまらず，前にされた本件放棄
議決の効力を否定する効果があるものと解すべきであり，少なくとも，本
件行使議決があったことによって，上記(2)で述べたとおり，国立市長が，
本件放棄議決に従わないとしても，権限の濫用又は信義則違反にならない
との効果を有するものというべきである。
(4)被控訴人は，本件求償権の行使が信義則に反する事情として，種々の事
情を主張するが，被控訴人の行為の動機が，国立市民の景観利益の保護と
いう一定の公益目的であったという側面はあったとしても，それをもって
前記不法行為を正当化することはできないし，これによって控訴人に多額
の損害賠償金を支払わせたことは明らかである。確かに，本件寄附によ
り，控訴人の財政的損失はある程度回復しているということもできるが，
本件寄附が控訴人の損害を塡補するものということができないことは前記
判示のとおりであり，控訴人がａに対する訴訟に関する裁判費用として約
３９１８万円を支出し，この損失は回復されていないこと（甲Ｂ９９，１
０６），本件求償権の行使を求める前件住民訴訟判決が確定し，さらに，
本件行使議決がされていることからすると，被控訴人の主張する事情をす
べて考慮したとしても，本件求償権の行使が信義則に反するとまでいうこ
とはできない。
８結論
以上によれば，被控訴人に対し，本件求償権に基づき，ａに支払った本件損
害賠償金３１２３万９７２６円及びこれに対するａに支払った日の翌日である
平成２０年３月２８日から支払済みまで年５分の割合による法定利息の支払を
求める控訴人の請求は理由があるからこれを認容すべきであるところ，これを
棄却した原判決は相当でなく，本件控訴は理由があるから，原判決を取り消
し，控訴人の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１９民事部
裁判長裁判官小林昭彦
裁判官岡山忠広
裁判官松谷佳樹は，転補のため，署名押印することができない。
裁判長裁判官小林昭彦

戻る